Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Memoria Descriptiva Página 1 de 6 MEMORIA DESCRIPTIVA OBRA: DESAGÜES PLUVIALES CUENCA AVELLANEDA SAN FRANCISCO PROVINCIA DE CÓRDOBA Memoria Descriptiva Página 2 de 6 DESAGÜES PLUVIALES CUENCA AVELLANEDA SAN FRANCISCO (Dpto. SAN JUSTO) 1. INTRODUCCIÓN La obra de desagües de la denominada "Cuenca Avellaneda" está destinada a brindar una solución al saneamiento del sector centro - sur de la ciudad de San Francisco. El diseño de la misma se apoya en las bases del Plan Director de Desagües de la Municipalidad de San Francisco. 2. ÁREA DE ESTUDIO La ciudad de San Francisco, desde el punto de vista geomorfológico, se emplaza sobre la prolongación hacia el Sur del bloque levantado que genera la depresión del arroyo Tortugas - Canal San Antonio y el Alto de Morteros. Esta elevación provoca en la ciudad una divisoria de aguas de dirección aproximada Noroeste - sudeste, haciendo que los escurrimientos regionales sean perpendiculares a este alto: Figura 1: Ubicación ciudad de San Francisco Memoria Descriptiva Página 3 de 6 Figura 2: Macrodrenaje de San Francisco El drenaje urbano necesariamente es realizado a través de conductos subterráneos, los cuales en la periferia de la ciudad se transforman en canales a cielo abierto, siguiendo en general la traza de la infraestructura vial. Las obras comprendidas en el presente proyecto se orientan en particular a las urbanizaciones del Sur de la ciudad, las cuales se encuentran en la cuenca del canal colector Avellaneda. Figura 3: Cuenca del Canal Avellaneda Memoria Descriptiva Página 4 de 6 Enmarcados en las recomendaciones vertidas por el Plan Director de Drenaje Urbano de la ciudad, las obras comprenden la captación y conducción de escorrentías siguiendo la traza de calle Gral. Paz - Microembalse - Canal Avellaneda. La cuenca presente una superficie de 182.62 Ha, de las cuales el 144,64 Ha corresponden a la cuenca Avellaneda (con un 65% de sectores urbanizados) y 37.98 Ha corresponden a un trasvase del sistema Caseros. La obra diseñada está conformada por obras de captación (sumideros), conducciones superficiales, cordón cuneta, conducciones entubadas con premoldeados de hormigón y de Hº Aº In situ, laguna de retardo y obras accesorias (estructuras de control y obra de descarga). 3. OBRAS A EJECUTAR La obra cuenta con un conducto principal el cual inicia en la esquina de las calles Larrea y Gral. Paz, y al que ingresa un ramales secundario, el Ramal French y Berutti. El conducto principal de calle Gral. Paz comienza unos 10,0 metros antes de la intersección de Gral Paz y calle Larrea. A partir de aquí se construye un conducto de hormigón armado doble de 2,00m de base por 1,00m, el cual se ubica en la media calzada Este de calle Gral. Paz. El desarrollo de esta sección es de 183m hasta la intersección con calle French y Berutti, luego del cruce del Ferrocarril Belgrano. En este tramo también se construirán 4 (cuatro) sumideros, en el cruce de las calles Gral. Paz y Larrea. En la intersección de calle French y Berutti ingresa al sistema los aportes del Ramal French y Berutti, el cual desvía las aguas del tramo superior de la cuenca Avellaneda, es decir de la superficie al Norte del Ferrocarril Belgrano. El Ramal French y Berutti inicia en una cámara de desvío construida sobre el conducto existente. Está cámara materializa el trasvase de los caudales captados por los sumideros existentes en calle Lopez y Planes y los traslada al sistema proyectado, con lo que se logra la sistematización de una superficie de 148,15 Ha. La cámara tiene un vertedero lateral el cual se prevé que se utilice para caudales mayores a los diseño, desaguando hacia el sistema original de la cuenca Avellaneda. El Ramal French y Berutti presenta una sección rectangular de 2,00m de base por 0,80m de altura, construido con módulos pre moldeados de hormigón armado. Este conducto ingresa al entubado principal Gral. Paz, en una cámara de inspección. Se construirán cámaras de Inspección de dimensiones 2,30x1,60m en las intersecciones de la calle French y Berutti con las calles Libertador (S), Rivadavia y Córdoba. A partir del aporte del Ramal descripto la sección del conducto principal aumenta a una sección doble de 2,00m de base por 1,40m de altura, cuya traza se sigue manteniendo por la media calzada Este de calle Gral. Paz. El desarrollo de esta sección es de 820m y en este tramo se prevé la instalación Memoria Descriptiva Página 5 de 6 de 4 (cuatro) sumideros en la intersección con Av. 9 de septiembre, 2 (dos) sumideros en la intersección de calle Catamarca y 2 (dos) sumideros con Av. Antártida Argentina. En estos últimos 2 casos, los sumideros se ubican sobre las calles transversales a la dirección del conducto por lo que se construirán cámaras de inspección de 1,60x1,60m y conductos de conexión de Hº Aº In situ desde estas cámaras al conducto principal. Los sumideros se conectaran al directamente al conducto directamente o bien mediante caños de Hº Aº prefabricados Ø 0,60m. El conducto principal llega hasta calle Pública en la que por medio de una obra de descarga se ingresan los desagües a un sistema de conducción y regulación a cielo abierto construido en el interior de una serie de espacios destinados a tal fin y los cuales se encontrarán completamente integrados con el entorno urbano. Esta serie de espacios se vinculan mediante la construcción de cuatro alcantarillas hormigón armado con una sección doble de 2,00m x 1,40m. Estas estructuras están diseñadas para eventos en los que los caudales sean superiores a los de cálculo exista como medida de seguridad el paso de flujo por encima de la alcantarilla. El canal a cielo abierto presenta una sección trapecial con ancho de boca de 7,10m, un ancho de solera de 6,10m y una profundidad de 0,80m. La conducción finaliza luego de cruzar calle Talcahuano por medio de una alcantarilla en ingresa en la laguna de retardo la cual tiene una superficie en planta de 6,2Ha y una capacidad de almacenamiento de 43.739,55m3. Este dispositivo de regulación cuenta con una serie de drenes con el fin lograr eficientemente el mantenimiento de los niveles freáticos por debajo de la cota de terreno. El flujo se encuentra encausado hacia la obra de descarga de la laguna hacia el canal Avellaneda, materializado un conjunto de tres elementos de descarga. El primero de ellos es el descargador de fondo el cual consiste en una cruce por debajo de calle Avellaneda con un tubo de hormigón armado de Ø1000mm diámetro, al cual ingresa el agua por medio de una cámara de entrada la cual tiene tres ingresos, según el nivel de agua dentro de la laguna. Como órgano de cierre existe, dentro de otra cámara, una compuerta tipo clapeta la que según los niveles de agua en canal Avellaneda permitirá la utilización del descargador de fondo o en su lugar se activará la segunda alternativa de descarga, la estación elevadora. La estación elevadora cuenta con un pozo de captación y una sala de máquinas en la que se aloja una electrobomba de 20 HP la que de acuerdo al cálculo tiene una capacidad de bombeo de 200 [lts/seg] La tercera estructura de descarga es un vertedero que conduce las aguas por medio de un badén sobre calle Avellaneda. La laguna está completamente integrada al entorno mediante una parquización y se ha pensado en la funcionalidad de la mayoría de los elementos hidráulicos, no solo para cumplir con las expectativas del diseño hidráulico, sino que también puedan ser utilizados por la población para actividades recreativas y de esparcimiento. Memoria Descriptiva Página 6 de 6 4. MONTO DE OBRA El monto de la obra se establece en PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($48.355.736,14). El plazo de ejecución se establece en VEINICUATRO (24) meses.- PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES Desagües Pluviales Cuenca Avellaneda (San Francisco) LICITACIÓN PÚBLICA N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Desagües Pluviales Cuenca Avellaneda (San Francisco).Pliego Particular de Condiciones. Página 2 de 72 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES ÍNDICE ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. 5 ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 5 ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. 6 ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 6 ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA 7 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 7 ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. 7 ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 7 ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL 8 ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. 8 ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. 8 ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 8 ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN 8 ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN 8 ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. 9 ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. 10 ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 10 ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES 12 ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 17 ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 23 ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 25 ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. 25 ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS 26 ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 27 ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. 28 ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES 30 ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS 30 ARTÍCULO 28 ° ACOPIO 31 ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS 31 ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA 31 ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA 31 ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 32 ARTÍCULO 33 ° SALARIOS 32 ARTÍCULO 34 ° SEGUROS 32 ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO 33 Pliego Particular de Condiciones. Página 3 de 72 ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS 34 ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS 34 ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA 35 ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES 35 ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO 36 ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS 36 ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES 37 ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS 39 ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 39 ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 39 ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 39 ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 39 ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES 40 ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS ESTATALES 40 ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 40 ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES 41 ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA 41 ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS 41 ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 41 ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA 42 ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA GERENCIA DE OBRA – OBRADOR 42 ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL 43 ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES 43 ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA 43 ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES 43 ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 43 ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS 44 ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 44 ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 44 ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO 45 ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 46 ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA 46 ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES 46 ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA 46 ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA 46 ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 47 ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 47 ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD 47 Pliego Particular de Condiciones. Página 4 de 72 ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470 47 ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA 48 ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN 48 ARTÍCULO 77 ° ANEXOS 50 Pliego Particular de Condiciones. Página 5 de 72 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBRA: Desagües Pluviales Cuenca Avellaneda (San Francisco) Ubicación: Provincia de Córdoba ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. Se llama a Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra de desagües pluviales para el sector Sur de la ciudad de San Francisco, en la denominada Cuenca Avellaneda. Al igual que todas las grandes urbes, la ciudad de San Francisco presenta problemas de inundaciones y anegamientos ante la ocurrencia de eventos meteorológicos frecuentes. La ciudad de San Francisco, desde el punto de vista geomorfológico, se emplaza sobre la prolongación hacia el Sur del bloque levantado que genera la depresión del arroyo Tortugas - Canal San Antonio y el Alto de Morteros. Esta elevación provoca en la ciudad una divisoria de aguas de dirección aproximada Noroeste - sudeste, haciendo que los escurrimientos regionales sean perpendiculares a este alto. Por las características topográficas de la ciudad, el drenaje urbano necesariamente se debe realizar a través de conductos subterráneos, los cuales en la periferia de la ciudad se transforman en canales a cielo abierto, siguiendo en general la traza de la infraestructura vial. La obra que se licita comprende la ejecución de un colector pluvial principal de hormigón armado cuya traza se proyecta por calle General Paz en dirección Norte - Sur, con sumideros tipo ventana, y un tramo final en canal excavado a cielo abierto que remata en una nueva laguna de retardo, desde la cual se realizará la descarga al canal Avellaneda. De esta manera se logrará sistematizar y retardar esta cuenca permitiendo evacuar rápidamente las aguas pluviales en los barrios del sur y aliviando al canal existente en virtud de que se retardarán los aportes al mismo. ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA Los trabajos a realizar en virtud de las obras del presente proyecto serán: Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias descriptivas y de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes componentes de cada obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra. La construcción de cada obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio. La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata. Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra. CONSIDERACIONES GENERALES: Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o Pliego Particular de Condiciones. Página 6 de 72 privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin. Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier organismo público o privado,en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados. La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno. ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. Los invitados podrán solicitar, por escrito, a la Gerencia de Obra cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Contratación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta presentada ante la Gerencia de Obra. Las respuestas a las consultas o aclaraciones se efectuará a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax o nota en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama, fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. Como consecuencia de la/s enmienda/s introducida/s, la Gerencia de Obra, podrá a su juicio extender el plazo de presentación de las Ofertas. Los proponentes, juntamente con sus ofertas, deberán acompañar todas las aclaraciones que formule la Gerencia de Obra al Pliego durante el llamado a Contratación. La omisión de dicha exigencia será motivo de rechazo de la Oferta. ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 1- Las obras se, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA. 2- Los Oferentes deberán proponer la provisión de financiamiento. Para la selección de la oferta más conveniente a los intereses del Estado Provincial, se implementará un sistema de evaluación que permita seleccionar la/s oferta/s más convenientes en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia. Por ello, además de evaluarse los antecedentes técnicos y económicos de los Oferentes, se utilizará el método de valuación del Valor Presente Neto de los desembolsos que deba afrontar la Provincia. Sin perjuicio de este requisito, se comunica a los Oferentes que la Provincia ha iniciado gestiones con el objeto de obtener financiamiento externo para la presente obra, proveniente de organismos multilaterales de crédito. Por tal motivo, en caso de resultar elegible el proyecto para el acceso a un préstamo internacional, será de aplicación la normativa vigente que exija el organismo en cuestión, estando los oferentes y/o el adjudicatario - según la etapa del proceso en que ello eventualmente ocurra -, obligados a sujetarse a la misma. Asimismo, si el financiamiento gestionado por la Provincia fuere aprobado durante la etapa de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. 3- Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo Fondo de Inspección), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita. Pliego Particular de Condiciones. Página 7 de 72 4- En caso de resultar adjudicada una Empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, las deducciones y/o retenciones se realizarán conforme a: 4a) El Contratista deberá acreditar a la Comitente, luego de producido el devengamiento de cada certificado emitido y hasta tres (3) días hábiles de finalizado el mes, el pago emergente que se desprenda de la aplicación de las Normativas Tributarias y de Seguridad Social. 4-b) El Contratista deberá acreditar, dentro del término de cinco (5) días de haber percibido los montos indicados en los respectivos certificados, el depósito correspondiente a Fondo de Reparo, Derecho de Inspección, Multas y cualquier otro concepto vinculado con el desarrollo de la obra, por medio de la presentación fehaciente de las constancias de depósito en las cuentas que a tal fin determine la Provincia. 5- En caso de que los oferentes provean Financiamiento, se deberá detallar el monto total a financiar y el porcentaje respecto del Precio total de la oferta (incluido IVA y toda carga impositiva aplicable). 6- El contrato de obra entrará en vigencia a partir del perfeccionamiento del contrato de financiamiento. La falta de perfeccionamiento del Convenio de Financiamiento, cualquiera fuere su causa, facultará a la Comitente a resolver el Contrato de Obra, sin que ello genere responsabilidad para las partes, ni otorgue derecho alguno, a favor del adjudicatario, a formular reclamos en contra de la Contratante y/o la Provincia de Córdoba por gastos improductivos, intereses o perjuicios de cualquier naturaleza vinculados al presente proceso licitatorio. ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA Toda averiguación referente a esta Licitación Pública será dirigida a: 1) Por compra de pliegos: Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso TE: (0351) 4321200 Int. 1091 2) Por consultas y/o aclaraciones Técnicas: Estudios y Proyectos - Obras Hidráulicas y Recursos Hídricos - Humberto Primero Nº 607 – 6º Piso TE: (0351) 4321200 – Int. 1242 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Si surgieran dudas en la interpretación de planos, cómputos métricos, pliegos, procedimientos, formas de ejecución, medición y pago de los trabajos, etc., antes de la apertura de la Licitación Pública los interesados podrán requerir las aclaraciones correspondientes según lo dispuesto en el Art. 3º. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de información, la Gerencia de Obra no aceptará pedido alguno de aclaración. ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos. ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA El precio del Pliego de la Licitación Pública se fija en la suma de PESOS: CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), el mismo se podrá adquirir hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de los sobres de la Licitación. Pliego Particular de Condiciones. Página 8 de 72 ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL El monto del PRESUPUESTO OFICIAL de la Obra se establece en PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($48.355.736,14). Se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA. ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. Además de la total aplicación del Decreto No 809/1996 y complementarios deberá cumplirse el siguiente requisito: * La Empresa deberá estar calificada en las siguientes especialidades: Hidráulica: 100 % ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo máximode ejecución de la obra completa se establece en veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo de los trabajos (Artículo 41 del Decreto 4.758/77), lo que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor. Todos los plazos establecidos en la documentación que compone el llamado a licitación, serán computados en días calendario (Art. N° 13 – Decreto N° 4.758/77), salvo expresa indicación en contrario. ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN La contratación de la presente obra, se regirá por el sistema de AJUSTE ALZADO, fijándose un precio único y global para toda la obra. Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras. Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Gerencia de Obra, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza. Las patentes, royalties, etc., que hubiere serán abonados por el Contratista. ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios. La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de las obras. Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar. Pliego Particular de Condiciones. Página 9 de 72 Los precios de los ítems de las obras deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas. Se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas (tecnologías distintas a la del proyecto básico), cuando a juicio de la Comisión de Evaluación de las Ofertas sea una alternativa que se ajuste al objeto y a la finalidad de la presente obra; una vez constatada dicha situación, la Oferta será evaluada en las mismas condiciones que los demás oferentes que hayan presentado Oferta teniendo en cuenta el proyecto básico. En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa. Errores en la cotización En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras. El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN. ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la hora determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo. Las propuestas pueden enviarse por carta certificada, pero sin responsabilidad alguna para Gerencia de Obra por demoras o extravíos. En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias. La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano. Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, deberá estar traducida al idioma castellano. Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria. Pliego Particular de Condiciones. Página 10 de 72 Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta. Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones correspondientes. ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. El Oferente podrá modificar o retirar su oferta de la Licitación Pública después de presentada, antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas. ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Las presentaciones se harán en forma discontinua, mediante Doble Presentación y Doble Apertura. Se presentarán en una primera instancia, en día, hora y lugar indicados, los “Sobres Presentación” y se llevará a cabo la Apertura de los mismos. En una segunda instancia, en día, hora y lugar indicados, se presentarán y se llevará a cabo la Apertura de los “Sobres Propuesta”. Cada uno de los sobres o paquetes cerrados llevarán la siguiente inscripción: LICITACIÓN PÚBLICA N° …... 2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: DESAGÜES PLUVIALES CUENCA AVELLANEDA (SAN FRANCISCO) LICITACIÓN PÚBLICA N°………. LUGAR DE APERTURA DIA:.............MES.............AÑO.............HORA............. CIUDAD DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE CÓRDOBA Los sobres a presentar se identificarán como: a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes, en Original (solamente para la documentación que no pueda ser aportada en original, copia certificada por escribano público nacional) y Copia. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. En el ejemplar Copia no se requiere la inclusión del presente Pliego y sus eventuales Notas Aclaratorias. b) Sobre PROPUESTA, el cual deberá contener la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. En dicho sobre deberá incluirse la documentación en Original y Copia. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y DirectorTécnico. Notas Importantes: En caso de empresas extranjeras que a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas no hayan cumplimentado las disposiciones establecidas por el Art. 118 de la Ley Nacional N° 19.550: “Ejercicio Habitual”; la documentación de su propuesta llevará firmas que deberán ser autenticadas y legalizadas ante el Consulado Argentino en su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Pliego Particular de Condiciones. Página 11 de 72 Exteriores de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, contar con la pertinente “Apostille” conforme el Convenio de La Haya de 1961. Asimismo, la documentación societaria que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado. La documentación deberá disponer de un Índice que comprenda la totalidad de las mismas. En caso de discrepancia, el ejemplar rotulado como “Original” prevalecerá sobre el rotulado como “Copia”. Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (Auto CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows. 17º - 1 Apertura de los “SOBRES PRESENTACIÓN” En primera instancia, en el lugar y hora fijados, en presencia de la Gerencia de Obra o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se enunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Presentación”, mencionando los documentos que contienen. Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en Acta, la cual deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y los Oferentes que deseen hacerlo. Si quedaran pendientes situaciones por resolver, la Comisión de Evaluación de las Ofertas aconsejará las medidas a tomar. La documentación obrante en cada uno de los Sobres Presentación será examinada y evaluada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas. Posteriormente, en un segundo acto cuyo día y hora será notificado a los Oferentes, se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Propuesta” de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas. 17º - 2 Apertura de los “SOBRES PROPUESTA” En el lugar, día y hora fijados, en presencia de la Gerencia de Obra o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se procederá a la Apertura de los SOBRES PROPUESTA de aquellos Oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptados por la Comisión de Evaluación, leyéndose todas las ofertas y cartas propuesta financiera o cartas de compromiso financiero. Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias. En caso de dudas, se dejará constancias en Actas, para que posteriormente la Comisión de Evaluación aconseje las medidas a tomar. 17º - 3 - Modificación y Ampliación De La Información Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero la Gerencia de Obra y/o Comisión de Evaluación podrá pedir por escrito a los Oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria. No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio de la oferta. 17º - 4 – Causales de Rechazo 1. La falta de algún documento o formalidad exigida por el Art. 18º del presente Pliego en sus incisos 1; 2; 3; 4; 5 y 13. Pliego Particular de Condiciones. Página 12 de 72 2. La ausencia de expresión de cotización. 3. La realización en la oferta de reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 4. La ausencia de elementos necesarios para proceder a la evaluación conforme lo establecido por el artículo 19 “Criterios de Evaluación”. 5. La presencia de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente, en algún documento integrante del SOBRE PRESENTACION. Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado. Toda duda que no permita una decisión durante el mismo Acto de la Licitación Pública, faculta a quien lo preside, a dejar la novedad asentada en acta, para una evaluación futura que se realizará en oportunidad del estudio y análisis de las ofertas, por parte de la Comisión de Preadjudicación. ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES Las Presentaciones, a efectuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo que antecede, deberán contar con la siguiente documentación: SOBRE PRESENTACIÓN: Deberá contener: 18.1 Solicitud de Admisión Se redactará de acuerdo al modelo de “Solicitud de Admisión” adjunto en el Anexo N° 1”. 18.2 Declaración de Mantenimiento de Oferta y Garantía de Oferta Se acompañará el formulario ‘Declaración de Mantenimiento de Oferta”’ previsto en el Anexo “7” del presente pliego y el comprobante de haber cumplimentado con la garantía, de acuerdo a las disposiciones del artículo N° 35 inc. A del presente pliego. 18.3 Recibo De Adquisición Del Pliego Se acompañará el recibo original de adquisición para participar en la Licitación Pública de la obra de referencia como parte de la documentación. 18.4 Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra, según Decretos del P.E. Nº 809/96 y Resoluciones complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo a la condición del proponente, corresponden dos situaciones: INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la Resolución del Registro que demuestre la inscripción y calificación, con Capacidad de Ejecución Anual suficiente en la Especialidad. NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la “Garantía de Inscripción” dispuesta en el Art. 7º del Decreto 809/96, cuyo monto será equivalente al que debe constituirse como Garantía de Oferta (1% del Presupuesto Oficial). Quien ganare la Licitación Pública deberá cumplir, previo de la adjudicación de la obra, con la presentación de la referida Inscripción, como así también con la presentación del “Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad”. 18.5 Aclaraciones y respuestas Pliego Particular de Condiciones. Página 13 de 72 Son las Notas de Aclaraciones y respuestas remitidas por la Gerencia de Obra a los oferentes ante sus consultas, las que deberán adjuntarse debidamente firmadas por quienes suscriben la solicitud de admisión y la restante documentación, que se presenta en el acto licitatorio. 18.6 Declaración Jurada de haber realizado visita y reconocimiento del lugar El Oferente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se emplazarán las obras respectivas y que conoce, por sí, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista. 18.7 La documentación requerida en el artículo 19 – “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”. 18.8 Declaración Jurada de Domicilio Los Oferentes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de Córdoba debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. A los efectos del presente Proceso Licitatorio, en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se efectúen, indicando también número de teléfono y correo electrónico (Según el modelo del “Anexo 2” de este Pliego Particular de Condiciones).18.9 Programación del Proyecto a) Programación del Proyecto. Es factible reemplazar los programas solicitados “a Fecha Temprana”, “a Fecha Tardía” y el “de Ejecución Adoptado” por un Diagrama de Gantt con indicación de fechas tempranas, fechas tardías y el margen flotante para cada tarea. b) Programa de Avance de Obras: El Plan de Avance de Obras incluirá un diagrama de flechas o de red que identifique las interrelaciones entre las distintas actividades y/o tareas que conforman el proyecto, y una Memoria Descriptiva y Secuencial de la Obra. El grado de desagregación de estas tareas estará en un todo de acuerdo a los ítems contemplados en la planilla de cotización de la oferta (Propuesta Económica). A los efectos de la elaboración del Programa de Avance de Obras se tomará como horizonte máximo de tiempo de ejecución el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. Asimismo, se realizará en total concordancia con lo que estipula método CPM (Critical Path Method) con identificación en color rojo del Camino Crítico del proyecto. Para la elaboración del mismo, se podrán tomar dos ritmos de avance de las obras diferentes, obteniendo un Programa de Avance “previsto” y un Programa de Avance “mínimo”, siempre que el plazo de ejecución resultante de estos Programas no supere el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. El Programa de Avance de Obras deberá ser visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt, los cuales serán elaborados con software Microsoft Project versión 2003 o superior. c) Curva de Inversión: Además de la documentación antes mencionada, se deberá acompañar una planilla en formato de Microsoft Excel, con detalle de las inversiones mensuales requeridas, y las inversiones acumuladas (curva de inversión de la obra), en total concordancia con el Avance de Obras elaborado por el Método del Camino Crítico. Los datos de dicha planilla serán volcados en un gráfico que permitirá visualizar la Curva de Inversión de la obra. d) Programación Integral de la Obra: El Oferente podrá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa y su metodología de trabajo propuesta (Artículo 19 – Pliego Particular de Condiciones. Página 14 de 72 Calificación de la Capacidad Técnica – Análisis de la metodología propuesta para llevar adelante los trabajos). Esta Programación Integral deberá contener: “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”. Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra. “Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)” “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos. Curva de Inversión de la Obra; con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”. Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte magnético (PEN DRIVE o DVD). La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto. e) Programa Ambiental: Se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por el Adjudicatario con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015. No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), establecidos en la normativa citada. 18.10 Datos Garantizados Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes principalmente a los ítems de conductos premoldeados de hormigón y accesorios. 18.11 Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470 Se deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo al modelo del Anexo N° 6. 18.12 El Presente Pliego, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Notas Aclaratorias, Planos, Planillas y Anexos, firmados y sellados en todas sus hojas por el Oferente y Director Técnico en prueba de conformidad. 18.13 SOBRE PROPUESTA: Deberá contener Pliego Particular de Condiciones. Página 15 de 72 OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, incluyendo CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. El Oferente deberá presentar su oferta o propuesta económica y financiera en su caso, por la totalidad de los trabajos, en los formularios designados como “Anexo 3”, cuyo modelo forma parte del Pliego Particular de Condiciones. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cotizado en Pesos, según planilla de oferta del anexo N° 3, en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 14 del presente Pliego. Así también deberán indicar las magnitudes conforme al Sistema Internacional de Medidas. Presupuestos Detallados – Obligatoriamente se deberá incluir en el SOBRE PROPUESTA que contiene la PROPUESTA ECONOMICA y FINANCIERA, el PRESUPUESTO DESAGREGADO Y DETALLADO POR ITEMS en cada una de las obras, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios de la obra motivo de la presente Licitación. La cotización y ejecución de la obra incluirá las cantidades finales de sus cómputos métricos, análisis de precios “Anexo 4” (incluyendo cargas sociales y tributarias) y el correspondiente precio final por el que propone realizar las obras de acuerdo a los fines previstos. El presupuesto para cada ítem se desagregará, según los siguientes parámetros: A) El precio de los materiales específicos B) Materiales de Construcción (áridos, cemento, etc.) C) Equipos (combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, amortización, etc.) D) Mano de Obra (ayudante, oficial y oficial especializado, etc.) E) Gastos Generales. IMPORTANTE: En el “Anexo 3” se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. PROPUESTA FINANCIERA: El Oferente deberá acreditar experiencia en estructurados de financiamiento para la ejecución de obras contratadas con provisión de financiamiento por parte del contratista. Asimismo, deberá describir claramente la manera en que se financiarán las mismas. Siendo la documentación y/o información mínima solicitada la siguiente: 1. Monto de la obraa ser financiado expresado en divisa dólar estadounidense. 2. Organismo/s Financiante/s que efectuará/n el/los préstamo/s. En el caso de ser financiamiento de la/s empresa/s o de otro/s organismo/s no financiero/s deberá adjuntar un compromiso de condiciones del financiamiento con un acompañamiento de documentación que respalde la solvencia de la operación en cuestión. 3. Dejar expresado la moneda en la que deberá ser tomada la financiación como así también el repago. 4. Plazo del Repago de la financiación y sistema de amortización del capital, el que podrá ser sistema alemán (cuota de capital constante) o francés (cuota de capital creciente). 5. Período de Gracia de la financiación. 6. Detalle del costo de la financiación ofrecida: incluyendo tasa de interés, gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros, etc. Deberán detallarse todos los gastos que sean necesarios para la toma y la ejecución del financiamiento hasta el último pago de servicio de deuda correspondiente más los gastos asociados. Los gastos que Pliego Particular de Condiciones. Página 16 de 72 no se encuentren detallados y valorados se consideran incluidos en la oferta y por ende correrán por cuenta del oferente. 7. Costo financiero total efectivo anual (CFTEA) expresado en porcentaje aplicado al monto a financiar, el que incluirá además de la tasa efectiva de interés por la operación, todos los gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y cualquier otro concepto que sea parte para obtener la financiación. No se aceptarán ofertas que expresen los conceptos integrantes del financiamiento de manera separada. 8. Desembolsos mensuales para toda la vida del proyecto, en base a los pagos a realizarse de acuerdo a la curva teórica de inversión de la obra. 9. Las propuestas, se consideran firmes y válidas durante sesenta (60) días a contar desde la fecha fijada para la apertura de ofertas, prorrogable por otros sesenta (60) días más a pedido de la Gerencia de Obra. Quien resulte Adjudicatario deberá mantener las mismas hasta tanto se formalice el respectivo Contrato de Obra. 10. Otros aspectos operativos para el otorgamiento de la financiación: Los Oferentes deberán presentar el flujo de fondos de la financiación (incluyendo gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y demás) impresos en papel y en soporte digital (CD) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. La Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero que deben presentar los oferentes debe estar suscripta por el organismo financiante y contendrá todo el detalle de las condiciones de financiamiento. La Comisión de Evaluación, por sí o a través del Agente Financiero de la Provincia, podrá requerir a los Oferentes o al Organismo Financiante propuesto, que aclaren o formulen mayores detalles relacionados con la financiación, su modalidad, plazos de la misma, o el Organismo Financiante que la prestará. El método de valuación de la Oferta Económica y Financiera será el VALOR PRESENTE NETO (VPN) de los desembolsos que deba afrontar la Provincia para la ejecución de la obra incluido el financiamiento. En este sentido: 1) El Oferente deberá calcular y presentar el Valor Presente Neto del flujo de fondos de desembolsos estimados que deba afrontar la Provincia en función de su oferta económica financiera, impresos en papel y en soporte digital (Pen Drive) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. A tal fin, se adjunta Planilla (Anexo 8). 2) El cálculo del VPN se realizará por períodos mensuales considerados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y hasta el último pago de servicio de deuda. 3) La tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación en función del contexto macro – económico, y de las condiciones financieras del mercado de capitales y de la Provincia de Córdoba vigentes al momento de la Evaluación. 4) A los efectos del cálculo del VPN, los pagos realizados durante un determinado mes se considerarán como pagos realizados al final de dicho mes y sujetos al descuento correspondiente a dicho período. 5) El cálculo del VPN se realizará sin considerar efecto alguno por redeterminación de precios. Por tanto, no se considerarán efectos inflacionarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 6) En el flujo de fondos no se considerarán valores residuales de los activos en ninguna de las etapas consideradas. 7) Los valores utilizados en el flujo de fondos deben incluir los impuestos correspondientes. Pliego Particular de Condiciones. Página 17 de 72 Ante la necesidad de comparar ofertas con diferentes ofrecimientos de participación en el porcentual de financiamiento y/o diferentes períodos o condiciones de financiamiento, la Comisión de Evaluación podrá en su análisis realizar las adaptaciones que considere necesarias a los fines de hacer comparables las ofertas económicas financieras. Asimismo, en caso de que durante la etapa de evaluación el proyecto de obra sea declarado elegible por un organismo multilateral de crédito para acceder a financiamiento externo, la Comisión prescindirá del cálculo del Valor Presente y sólo comparará las ofertas económicas que se ajusten a los requisitos del pliego, a efectos de determinar la más conveniente. Para el cálculo del Valor Presente Neto se utilizará la siguiente fórmula matemática: Donde: VP= Valor Presente Neto. Cj= Pago de servicio mensual que deberá hacer el comitente en el mes j. Sj= Se calculará en función de los servicios de capital e intereses que arroja un préstamo bajo el sistema de amortización Alemán, por un monto equivalente a la diferencia entre el costo total y el financiamiento provisto, con una duración igual a la del financiamiento provisto, y una TNA que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Sólo al efecto de la presentación del flujo de fondos, el Oferente deberá aplicar el 15%. n= Número de meses del Plazo total de la financiación (incluido el período de gracia). i = Tasa de descuento: esta tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Por último, el Oferente deberá presentar en planilla adjunta los servicios de la deuda que deberá hacer frente la Provincia de Córdoba detallando de manera semestral en cuatro columnas: 1. El capital (principal) 2. Los Intereses 3. Otros costos, gastos, seguros, comisiones, impuestos, etc. (sin discriminar) 4. Total de los servicios de deuda (suma 1. + 2.+ 3.) ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la aplicación de la metodología que se describe a continuación. Se prevé un proceso de dos etapas de evaluación. PRIMERA ETAPA: Se evaluarán los aspectos legales y la capacidad económica financiera de cada oferente. Para ello se considerarán los antecedentes, capacidad y cualidades de las empresas, requeridas en el presente pliego, de acuerdo a la siguiente modalidad: A) Aspectos Legales B) Capacidad Económico-Financiera A – Aspectos Legales: Pliego Particular de Condiciones. Página 18 de 72 A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el proponente para considerar su calificación. La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de apertura de las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresadebe presentar documentación, que acredite, entre otras cosas, la siguiente información: 1. Copia autenticada del Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente. 2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades en caso de tratarse de Sociedades Anónimas, que acredite la vigencia de la misma como representante de la sociedad. 3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suficiente para representar al proponente en los actos licitatorios. 4. Compromiso de constitución de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la misma. 5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria. 6. Director y Representante Técnico legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor público matriculado. B – Capacidad Económico-Financiera B.1- Índices Económico - Financieros A fin de evaluar la situación económica financiera del Oferente, deberá acompañar copia certificada de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos (Debiendo ser el último de los mismos acreditado con la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al mismo periodo). Toda esta documentación deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por autoridad competente en el caso de empresas extranjeras. A fin de evaluar la capacidad financiera del proponente se evaluarán los siguientes indicadores: 1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) 2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total) 3. PRUEBA ÁCIDA ((Activo Corriente – Bienes de cambio)/ Pasivo Cte.) 4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total) 5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto) 6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Activo Total) 7. PATRIMONIO NETO A los Oferentes que se presenten como Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se les considerará la capacidad económica financiera a cada uno de los integrantes de la misma. Asimismo se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos de una mejor evaluación del proponente. B.2- Capacidad de Producción Pliego Particular de Condiciones. Página 19 de 72 Se considerará la capacidad de trabajo del Oferente, teniendo en cuenta el indicador que a continuación se expresa: CAPACIDAD DE TRABAJO ( Activo Corriente - Pasivo Corriente). En el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas; para la consideración de la Capacidad de Trabajo, se adicionará Activo y Pasivo Corriente de todos los integrantes de la misma. B.3- Referencias Bancarias y Comerciales Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año anterior a la fecha de apertura. LA COMISION DE EVALUACION PODRA SOLICITAR AL OFERENTE QUE, DENTRO DE UN PLAZO DE 72 HS., ENTREGUE DOCUMENTACION AMPLIATORIA A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y/O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE CONSIDERE NECESARIA PARA LA EVALUACION. SEGUNDA ETAPA: De cada una de las propuestas que hayan superado la Primer Etapa (Pasa/No Pasa), con posterioridad al Acto de Apertura de OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO; la Comisión de Evaluación de las Ofertas realizará la siguiente calificación: Selección de la Oferta más conveniente: Conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 8614, la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá realizar los análisis, estudios, comparaciones y consideraciones que estime, entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál es la oferta que en los aspectos Técnicos, Económicos y Financieros sea la más conveniente para los intereses de la Provincia. Por ello, el procedimiento de selección adoptado se basa en una evaluación combinada teniendo en cuenta las ofertas económicas/financieras propuestas y la capacidad técnica de cada oferente. Sin perjuicio de ello, en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo de un organismo multilateral de crédito durante el período de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. Para la obra que se licita, se determinará un coeficiente Pfo. Para determinar el Puntaje Final de cada oferta (Pfo) se aplicará la siguiente expresión: Pfo = 0,25 x CT + 0,75 x CVP Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando. CT= Calificación Técnica (conforme mecánica establecida en el Punto C.1). CVP= Cociente de los Valores Presentes (conforme mecánica establecida en el Punto C.2). Se adjudicará la obra al Oferente que obtenga el mayor Puntaje Final. A los Oferentes se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Pliego Particular de Condiciones. Página 20 de 72 C.1 CALIFICACIÓN TÉCNICA Se hará una reseña de las principales obras ejecutadas, de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.1 y de las principales obras en ejecución y adjudicadas a ejecutar de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.2. Se deberá acreditar haber construido o ejecutándose, como mínimo una (1) obra de desagüe por una cantidad de conducción entubada no menor a 500 metros de longitud. A los efectos de determinar la ejecución de las mismas se adjuntarán constancias mediante Contratos, Acta/s de Recepción, Certificación (incluir en el Anexo n° 5.1). Además se podrán acreditar Obras en Ejecución, con la fehaciente demostración de su estado de avance y aprobación, en cuyo caso se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento). de la cantidad de metros de la parte construida, aprobada y con certificado de avance de obra. Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma. Calificación de la Capacidad Técnica: se analizarán los siguientes aspectos: 1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75 pts. 2. Antecedentes de los profesionales propuestos para llevar adelante los trabajos (AP). Máximo: 5 pts. 3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. Máximo: 20 pts. (MT) La Capacidad Técnica (CT) de la empresa surgirá de la suma de los puntajes obtenidos para los rubros 1., 2. y 3., siendo el puntaje máximo posible 100 puntos (Pctmax), según se describe a continuación. CT = AE + AP + MT C.1.1 – Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75 pts. Puntaje Antecedentes de la Empresa AE Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad técnica y económica equivalente al proyecto licitado. La forma de computar los trabajos realizados por la empresa será la siguiente: Para trabajos con complejidad técnica equivalente al licitado, se tendrán en cuenta los comprendidos dentro de los siguientes rangos y se sumará el puntaje obtenido por cada obra: Puntajeen función de longitud de obra y sección de conducto Longitud ≥Ø800 mm >500 m hasta 1.000 m 11,25 >1000 m hasta 1.500 m 18,75 >1.500 m hasta 2.000 m 26,25 >2.000 m hasta 2.500 m 33,75 >2.500 m hasta 3.000 m 41,25 Pliego Particular de Condiciones. Página 21 de 72 >3.000 m hasta 3.500 m 48,75 >3.000 m hasta 4.000 m 52,50 >4.000 m hasta 5.000 m 75,00 En caso de acreditar Obras en Ejecución, de las mismas se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento) de la cantidad de Pulgadas x metros y/o instalaciones, de la parte construida, aprobada y con certificado de Avance de Obra. C.1.2. Antecedentes de los profesionales (AP) propuestos para llevar adelante los trabajos. Máximo: 5 pts. AP=ADT+AJO Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según el modelo del Anexo N°5.3 Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla por Empresa. C.1.2.1. Antecedentes del Director Técnico (ADT). Máximo: 3 pts. Antecedentes y experiencia en Proyectos, Dirección Técnica y/o Supervisión de obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado. A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino: Director Técnico Cantidad de Obras Antigüedad 0 a 4 5 a 7 8 o más >1 a 3 años 0,00 1,50 2,00 >3 a 6 años 1,00 2,00 2,50 >7 a 8 años 1,50 2,50 3,00 >9 años o más 2,00 3,00 3,00 C.1.2.2. Antecedentes de los Jefes de Obra (AJO): Máximo: 2 pts. Antecedentes y experiencia como Jefe de Obra en obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado. A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino: Jefe de Obra Pliego Particular de Condiciones. Página 22 de 72 Cantidad de Obras Antigüedad 2 a 4 5 a 7 8 o más >1 a 3 años 0,00 0,75 1,00 >3 a 6 años 0,50 1,00 1,50 >7 a 8 años 0,75 1,50 2,00 >9 años o más 1,00 2,00 2,00 Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores. C.1.3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. (MT) Máximo: 20 pts. MT = OF + PP La metodología propuesta se evaluará en función de la: C.1.3.1 Organización funcional y Equipamiento Disponible (OF): Máximo: 5 pts. Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo designado como ANEXO N° 5.4 Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas. Se evaluará la relación entre la programación de la obra y el equipamiento que utilizará la empresa para la ejecución de las tareas. Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y metodologías de desarrollo de trabajos específicos. Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén contemplados en los documentos de la licitación. C.1.3.2 Planeamiento y Programación de los trabajos (PP): Máximo: 15 pts. El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime a tener en cuenta en la Ingeniería de Detalles a elaborar, pudiendo acompañar fotografías, planchetas mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustración. Deberá confeccionar diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la metodología y el equipamiento disponible mediante la cual llevará adelante las obras motivo del presente llamado (Artículo 18 - Punto 9). C.2 Cálculo de los Cocientes Porcentuales de los Valores Presentes (CVP) De cada Oferta Económica/Financiera, se calculará el VPN conforme a lo establecido en el artículo 18.13 del Presente Pliego. Luego de calculado el VPN de cada una de las ofertas, se procederá con el cálculo del Cociente de Valores Presentes (CVP), por medio del uso de la siguiente expresión: VP mín CVP = --------------- x 100 VP Pliego Particular de Condiciones. Página 23 de 72 Dónde: CVP = Al cociente porcentualizado de los Valores Presentes VP = Valor Presente de la oferta que se está evaluando VP mín = Valor Presente Menor de todas las ofertas válidas, es decir de las que superaron la Primer Etapa. ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Se ha previsto en el presente proyecto la REDETERMINACION de precios en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1133/10 y su Modificación 1231/10 y a la Circular N° 0001, año, 2013 de Fiscalía de Estado, ASUNTO: INTERPRETACIÓN RÉGIMEN REDETERMINACIÓN DE PRECIOS- DECRETO N°1133/10 Y SU MODIFICATORIO N° 1231/10. La sola presentación de la Oferta implica la renuncia a cualquier otro Régimen de Redeterminación de Precio que pudiere corresponder, excepto en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo por un organismo multilateral de crédito, en el cual será de aplicación obligatoria el régimen de ajuste de precios que determine la entidad otorgante. La Fórmula Polinómica de Redeterminación de Precio por Reconocimientos de Variación de Costos aplicable al Contrato, conforme a lo indicado en el art. 10 A del Decreto 1231/10, será la siguiente: FORMULA POLINÓMICA DECRETO N° 1231 O Oi O i CL O i T O i MOEMiEMMiMRi CF CFCF k CL CL a T T a MO MO aFaFaF 1 FORMULA POLINOMICA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Y COORDINACIÓN a i a i a i a i R F F CL CL MAT MAT MO MO F 20,005,045,030,0 SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS DE LA FORMULA MOa Mano de Obra mes anterior a la apertura de la Licitación MOi Mano de Obra al mes de Análisis MATi Materiales al mes de Análisis MATa Materiales mes anterior a la apertura de la Licitación CLi Combustible y Lubricante al mes de Análisis CLa Combustible y Lubricante mes anterior a la apertura de la Licitación Fi Equipos y Máquinas al mes de Análisis Fa Equipos y Máquinas mes anterior a la apertura de la Licitación MATERIALES Pliego Particular de Condiciones. Página 24 de 72 MANO DE OBRA EQUIPOS COMBUSTIBLE En el caso de preverse Anticipo Financiero será de aplicación lo dispuesto en el art. 21 del decreto 1133/10 y su Modificación 1231/10 Pi = (Pi-O x (0,10 + Af / 100) + Pi-O x (0,90 – Af / 100) x FRi) Donde Af es el Porcentaje de Anticipo Financiero estipulado en el contrato y el resto de las siglas tienen el siguiente significado: Donde: Pi: Precio de laobra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) Pi-0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato, es decir, según precios de la oferta. FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación) Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar, adecuada a los términos de la Circular N°1/13 de Fiscalía de Estado. Pi = Pi-1 x 0,10 + Pi-1 x 0,90 x FRi/FRi-1 Donde: Pi: Precio de la obra faltante redeterminada. MATERIALES % FUENTE ESPECIFICACIÓN TECNICA Hormigón Armado 60 DGEyC (Prov. de Cba.) Hormigón elaborado H21 (Precios Medios). Árido 10 DGEyC (Prov. de Cba.) Grava 10-30 en cantera (Precios Medios) Acero 30 DGEyC (Prov. de Cba.) Hierro 12 mm barra por 12 metros MANO DE OBRA DGEyC (Prov. de Cba.) Mano de Obra Especializada valor hora oficial (precios medios) EQUIPO DGEyC (Prov. de Cba.) Camión oKm cabina y Chasis – Cap. Carga hasta 10000 kg (precios medios) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DGEyC (Prov. de Cba.) Gasoil (precios medios) Pliego Particular de Condiciones. Página 25 de 72 Pi-1: Precio de la obra faltante de ejecutar al momento de la última redeterminación, expresada en valores contractuales (basicos o rederteminados). FRi: Factor del mes de la la redeterminación. FRi-1: Factor de reajuste de la redeterminación anterior. ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA La oferta se considerará firme y válida por el término de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de apertura del presente de la Licitación Pública. Cabe aclarar que en ningún caso se considerará que los pedidos de prórroga de mantenimiento de oferta que pudiera formular la Gerencia de Obra, constituyen aceptación total o parcial de la respectiva propuesta. Sólo en circunstancias excepcionales y antes del vencimiento del plazo de validez original, la Gerencia de Obra puede solicitar al oferente una prórroga. Tanto la solicitud como la respuesta, deberán realizarse mediante notificación firmada, cable ó telefax. Si el oferente no acepta la prórroga se lo tendrá por desistido de su propuesta y se le devolverá el depósito de garantía. Si accede a la solicitud de la Gerencia de Obra, no podrá modificar su oferta, limitándose solo a extender la validez de la misma. ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. Cumplido el Acto de Apertura de Sobres Presentación (Primera Apertura), se girarán todas las actuaciones a una Comisión de Evaluación de las Propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de Obra. La Comisión de Evaluación, revisará si se han cumplimentado en cada caso, todos los requerimientos establecidos en los Pliegos Licitatorios confeccionando planillas comparativas. La inexactitud o la omisión de cualquier elemento o documento exigido en alguna de las ofertas presentadas, que impida a juicio de la Comisión de Evaluación completar debidamente el estudio comparativo de las propuestas, será causal de desestimación de la misma, prosiguiéndose con el análisis de las demás que se encuentren en condiciones. Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Evaluación de las Propuestas y que resultare no conveniente para la continuidad del proceso y/o para los intereses de la Provincia, facultará a la misma a proponer a la Comitente la desestimación de la/s propuesta/s en esas condiciones. La Comisión de Evaluación queda expresamente autorizada por los Oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y Privados, si lo considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar excepciones o reclamos de ninguna naturaleza. Una vez analizada la documentación contenida en los Sobres Presentación y luego de que la Comisión de Evaluación se haya expedido, se comunicará por nota a todos y a cada uno de los Oferentes la fecha, hora y lugar de Apertura de los Sobres Propuesta que contienen la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y la CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO. Cumplido el Acto de Apertura de las Propuestas Económicas y Propuestas Financieras (Segunda Apertura), se girarán nuevamente todas las actuaciones a la Comisión de Evaluación de las Propuestas, quién emitirá el Informe Final confeccionando planillas comparativas. Pliego Particular de Condiciones. Página 26 de 72 UNA VEZ DETERMINADA LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN EXIGIRÁ AL FUTURO ADJUDICATARIO, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN. Conforme lo normado por los Decretos 809/96 y 08/98 y Resoluciones N* 105/96, 139/96, 007/98 y 042/98 de la ex-Secretaría de Vivienda, Obras y Servicios Públicos, previo a la adjudicación le será requerida al oferente seleccionado, la presentación de Informe de Habilitación para Adjudicación emitido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia, debiendo acreditar una Capacidad de Ejecución Anual en la Especialidad Hidráulica igual o mayor al monto ofertado. ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS Pueden ser Oferentes en este proceso, las personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, que reúnan los requisitos establecidos en los documentos de Licitación. En dicha inteligencia, se enumera en los documentos de Licitación, la información y/o documentación que el Oferente deberá acompañar en su Oferta, la cual deberá acreditar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a su conformación, que por la naturaleza u origen de la firma o institución se considere necesarias a los efectos de su reconocimiento jurídico. Teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas, administrativas y comerciales que acarrea la conformación de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se interpreta que los miembros y/o firmas que la integran, deberán acreditar oportunamente la resolución social adoptada por la firma respectiva, de sujetarse al régimen jurídico previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo XVI del Código Civil y Comercial de la Nación. De conformidad a lo dispuesto por el citado cuerpo normativo, los integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas deberán acreditar la aprobación de dicha conformación, y la designación del representante con poderes suficientes para ejercer los derechos y contraer obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra. Con respecto a las Sociedades Nacionales y/o Locales, deberán presentar el Acta de Directorio en las Sociedades por acciones y el Acta de Reunión de Socios, con las inscripciones que resulten pertinentes, en cuyo orden del día se trate y apruebe la participación en el proceso de licitación, la delegación de facultades y las autorizaciones necesarias para el cumplimiento de la presentación de los requisitos formales exigibles en el mismo. Respecto a las Personas Jurídicas extranjeras, deberán presentar la documentación respaldatoria de acuerdo a la normativa vigente. Para presentarse a esta licitación, los Oferentes no deberán hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad previstas por las leyes vigentes. Los Oferentes que se presenten asociados deberán hacerlo mediante la constitución de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, en los términos de las leyes y normativa vigente en materia de contratos asociativos, acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución. Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de las Uniones Transitorias u otro tipo de agrupación de empresas, deberán otorgarse por instrumento público
Compartir