Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Obra: Desagües Bº Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto Ubicación: Río Cuarto (Dpto. Río Cuarto) Presupuesto Oficial $ 55.314.222,02.- MEMORIA DESCRIPTIVA OBRA: DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO CUARTO RÍO CUARTO PROVINCIA DE CÓRDOBA Memoria Descriptiva. Página 2 de 9 MEMORIA DESCRIPTIVA OBRA: DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO CUARTO DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO Al igual que todas las grandes urbes, la ciudad de Río Cuarto presenta problemas de inundaciones y anegamientos ante la ocurrencia de eventos meteorológicos frecuentes. Estos problemas tienen directa vinculación con el progresivo crecimiento de la urbanización, la falta de normativas locales que relacionen la impermeabilización y uso del suelo con el impacto hidrológico sobre la cuenca, además de la deficiencia o carencia de obras para captar, conducir y regular estos volúmenes de agua generados. La presente obra se emplaza en el cuadrante Noreste de la Ciudad de Río Cuarto, en Banda Norte, y comprende la sistematización de los desagües pluviales desde el sector Este de Barrio Jardín Norte, próximo a la Ruta Nacional N° 36, la salida de este sistema de drenaje asociado a la mencionada ruta hasta la rotonda Marcelo T. de Alvear, y posteriormente por calle Guatemala hasta la intersección con la rotonda conocida como de la Universidad. Particularmente, en el bajo de la salida de Barrio Jardín Norte, se observa la diferencia entre la cota de la rasante de la ruta, el de las calles mencionadas y las viviendas del sector. La cota de fondo de la alcantarilla (platea) por la cual debería cruzar el agua hacia la cuneta Noreste de esta vía, se encuentra por arriba del nivel de terreno. Otro sector inundable se encuentra sobre la cuneta Noreste de la Ruta Nacional Nº 36 a unos 550 m siguiendo por esta vía hacia el Sur, próximo a la rotonda de la Av. Marcelo T. de Alvear. De acuerdo a lo relevado y a los testimonios de los frentistas, la cuneta no posee órgano de evacuación e ingresa el agua a los terrenos adyacentes. En la calle Córdoba, entre Bialet Massé y el Bv. Obispo Leopoldo Buteler (O), sobre un badén existente se observan anegamientos con mucha frecuencia. A esta intersección llega el escurrimiento superficial generado por las subcuencas definidas al Sur del Bv. Buteler y al Noreste de la calle Champaquí, las cuales han sufrido un elevado proceso de urbanización en los últimos años. Como medio de evacuación de esta esquina, existe un canal de Hº de sección muy reducida cuya cota de fondo coincide con la cuneta y el badén de la intersección. Este canal tiene varias alcantarillas de acceso a frentistas de secciones aun mas reducidas, con una pendiente longitudinal escasa, el cual capta y conduce los excedentes de agua hacia una alcantarilla ubicada debajo de la Av. M.T. de Alvear que cruza hasta la cuneta Sur de la Ruta Nacional Nº 36. Luego de cruzar la Av. M.T. de Alvear, el agua recorre aproximadamente por la cuneta de la ruta aproximadamente 1750 m hasta la intersección con la calle Laguna Blanca. En este recorrido atraviesa todas las alcantarillas de accesos privados ubicados a la vera de la ruta. Al llegar a la calle Laguna Blanca se encuentra con una alcantarilla circular de 0,50 m de diámetro. Posteriormente llega al FFCC, donde existen 3 diámetros 0,50 m; mientras que aguas abajo, en la intersección con Rotonda de la Av. Memoria Descriptiva. Página 3 de 9 Reforma Universitaria de 1918, un solo conducto de diámetro 0,80 m, ingresando al bajo natural, elemento del macrodrenaje de la cuenca, que atraviesa la Universidad Nacional de Río Cuarto, hasta alcanzar el río. El resto de la superficie perteneciente a esta macrocuenca de Banda Norte, escurre por las calles en dirección Noroeste - Sureste atravesando la Av. Marcelo T. de Alvear y llegando hasta la calle Laguna Blanca. En general, las obras de cruce en estas vías transversales al escurrimiento, son de reducidas secciones frente a la magnitud de los excedentes generados por la cuenca de aporte que se ha urbanizado en gran medida en los últimos años. Las principales calles que concentran el escurrimiento en la vinculación a la calle Laguna Blanca, de Norte a Sur son: Guatemala, Cuba, Uruguay y Paul Groussac. Solo existen dos puntos de cruce en las vías del FFCC, ciclovía y Av. Reforma Universitaria de 1918, uno en la rotonda de la universidad (ya descripto) para el desagüe de Guatemala; mientras que el segundo se encuentra frente al complejo de AGEC, compuesto por una batería de 6 conductos circulares de 1,00 m de diámetro. Entre la calle Laguna Blanca y las vías del Ex FFCC Mitre, existe una cuneta o canal no revestido que tiene como función colectar los escurrimientos de las restantes calles y conducirlos hacia esta obra de cruce del FFCC. Posterior a la alcantarilla, el agua ingresa al canal lateral del Complejo AGEC hasta desaguar en un cauce natural asociado al macrodrenaje del sector, que aguas abajo se vincula al bajo natural que cruza en la rotonda y que drena al río Chocancharava. Luego del análisis de varias alternativas se propone una solución que aborde e integre todos los casos planteados, pero que además contemple futuros escenarios vinculados con el desarrollo urbano de todo este sector de la ciudad, teniendo en cuenta además la preservación de los sistemas existentes ubicados hacia aguas abajo. El sistema de desagüe propuesto agrupa una serie de intervenciones sobre las superficies y obras existentes, con la incorporación de obras nuevas y medidas de ordenamiento vial – urbano necesarias para la mejora y sistematización de los escurrimientos. Las mismas son: • Microembalse Bº Jardín Norte – Desagüe hasta M. T. de Alvear. • Readecuación cuneta Ruta Nacional Nº 36 – Calle Guatemala. • Desagüe Calle Laguna Blanca. • Sistema de Descarga al Río Cuarto. Sector Nº 1: MICROEMBALSE Bº JARDÍN NORTE – DESAGÜE HASTA MARCELO T. DE ALVEAR Para sanear de manera eficiente el sector mas bajo de Barrio Jardín Norte, sin afectar en forma significativa la situación aguas abajo, se propone la creación de un espacio de almacenamiento y regulación, a través de la readecuación y ampliación del predio existente en 17 de Octubre y Omaguacas. Este sistema está compuesto por las obras de captación, el conjunto de microembalses “A” y “B” y las obras de control. La obra de captación del microembalse “A” se ubica en calle Omaguacas esquina 17 de Octubre y esta conformada por 4 sumideros ventana. Dos de ellos tienen como Memoria Descriptiva. Página 4 de 9 función captar el escurrimiento superficial que llega desde el Oeste por calle 17 de Octubre antes de la intersección; mientras que los restantes ubicados sobre Omaguacas están diseñados para colectar los excedentes que atraviesen la intersección por medio del badén. Por otro lado, las captaciones del microembalse “B”, se encuentran ubicadas en la intersección de las calles Alacalupes y Omaguacas, y su funcionamiento se basa en manejar los escurrimientos superficialmente por medio de badenes y verterlos al interior del microembalse. En cuanto al conjunto de microembalses, estos se ubican adyacentes, de modo tal que uno descarga sobre el otro, mejorando la capacidad de regulación. El microembalse “A” abarca una superficie de 1229,55 m2 en la base y una altura al vertedero de 0,58 m, y se emplaza en lo que actualmente es un predio excavado. El microembalse “B”, de 1845,25 m2 en la base y una alturaal vertedero de 0,65 m, se ubica en un predio expropiado por la Municipalidad a tal fin, entre el microembalse “A” y la calle Olongastas. Ambos microembalses cuentan con un coronamiento 20 cm por encima de cada vertedero y con taludes de 1:3 de modo que pueda utilizarse de espacio verde mientras no se encuentre inundado. Las obras de control o de descarga de los microembalses cuentan con descargadores de fondo materializados por 2 alcantarillas de 0,50 m x 0,40 m y vertederos tipo badén (ver planos detalles). Estas obras han sido diseñadas de manera que los niveles alcanzados en los microembalses no superen la cota de los vertederos para lluvias con recurrencias de hasta 10 años y duraciones de 120 minutos. Conjuntamente con el proyecto de microembalses se contempla el ordenamiento vial del sector, haciendo prolongaciones de calles existentes y aperturas de nuevos pasos perimetrales a estas obras de almacenamiento. Una vez regulado el volumen de agua inicia una obra de canalización, encauzando las aguas por la Cuneta Sur de la Ruta Nacional Nº 36 hasta la alcantarilla existente para luego cruzar a la Cuneta Norte. Dada las cotas de platea que posee la alcantarilla existente se requiere la ejecución de un nuevo cruce en la misma ubicación de la actual (o contigua a ésta), y se la proyecta con cota y dimensiones suficientes (2,00 m x 1,00 m), para que no eleve de manera significativa el nivel de agua para los caudales a manejar. Este criterio fue adoptado debido a que la altura de la rasante de Ruta 36, esta alcantarilla es el único medio que se tendrá para evacuar las aguas del barrio Jardín Norte y toda su área de aporte. Respecto a las cunetas, su readecuación consiste en profundizar y ensanchar para obtener un canal empastado de forma trapezoidal de 2,00 m de base, taludes tendidos 1V:3H, pendiente de 0,15% y una profundidad mínima de 0,70 m. Estas características dotan al canal de una capacidad de 2,2 m 3 /s, la cual es suficiente para manejar los caudales regulados generados por lluvias con recurrencia de hasta 25 años. Se proyectan sobre la Cuneta Norte dos saltos en gaviones de 0,50 m para evitar pendientes elevadas en el canal que producirían velocidades mayores a las admisibles. La Cuneta Norte continúa hasta interceptar el acceso a los predios fabriles existentes (sector inundable), ubicado aproximadamente a unos 50 m antes del Bv. Obispo Leopoldo Buteler, en donde inicia una obra de entubamiento. La conformación de esta cuneta contempla el reacondicionamiento vial de la Colectora Norte, con la apertura de un tramo actualmente inexistente, la prolongación de la calle Grito de Alcorta y la Memoria Descriptiva. Página 5 de 9 remoción de dos accesos que no tiene continuidad franca con ninguna de las calles existente. Esto permitirá controlar con mayor eficiencia los ingresos y egresos hacia la ruta, dotando de mayor seguridad vial el tramo, y evitar la instalación de alcantarillas innecesarias que afecten el funcionamiento hidráulico de la cuneta. En el ingreso a este conducto rectangular de hormigón armado de 1,75 m de base por 1,00 m de altura, se proyecta un muro frontal con escotadura encargado de mantener los tirantes de agua en las obras aguas arriba. Éste conducto permite el cruce de la ruta, continuando por la calle Córdoba, dobla en la calle Bialet Massé y se empalma con una alcantarilla existente para cruzar la Av. Marcelo T. de Alvear. En este recorrido el conducto capta el agua de una serie de sumideros proyectados ubicados sobre el Bv. Buteler, calle Córdoba y M. T. de Alvear, encargados de evacuar el agua que escurre superficialmente y que actualmente provocan las inundaciones del sector. Debido a que el conducto existente bajo la Av. M. T. de Alvear de 2,00 m x 2,00 m, se encuentra muy profunda respecto a la cota que tendrá la salida hacia la cuneta de la Ruta Nacional Nº 36, se prevé rellenarla 0,50 m de profundidad. De este modo la sección efectiva resultante será de 2,00 m x 1,50 m, suficiente para los requerimientos hidráulicos del proyecto. Sector Nº 2: READECUACIÓN CUNETA RUTA NACIONAL Nº 36 – CALLE GUATEMALA Esta obra comienza a partir de la alcantarilla existente que cruza la Av. Marcelo T. de Alvear y es la encargada de conducir hacia el Este los excedentes producidos por el saneamiento del Barrio Jardín Norte y las inmediaciones de la rotonda. Luego de la alcantarilla, el agua continúa mediante un conducto circular de 1,50 m de diámetro, ubicado debajo de la colectora, que va captando en varios puntos el agua de la cuneta ubicada a su izquierda. El conducto de 473 m de longitud finaliza al cruzar la calle San Luis, en donde luego de un salto protegido mediante gaviones, continúa por la Cuneta Sur de la Ruta Nacional Nº 36 hasta llegar a la rotonda de la Av. Reforma Universitaria de 1918. La readecuación de la Cuneta Sur de la Ruta esta íntimamente relacionado con el ordenamiento vial de la Colectora Sur. Dentro de este ordenamiento se propone remover la totalidad de los ingresos privados desde la ruta, materializando la calle colectora (Calle Guatemala) para permitir el acceso a los frentistas a la ruta. Los accesos a la colectora estarán distanciados unos 300 m, coincidentes con las intersecciones de las calles más importantes que llegan a la Ruta 36, mejorando de esta manera el movimiento vehicular y reduciendo el riesgo de accidentes en el tramo. La cuneta proyectada se ubica entre la ruta y la colectora con una serie de saltos que permiten que el canal acompañe la topografía sin tener pendientes elevadas. En general, los saltos se realizan a las salidas de las alcantarillas y serán revestidos mediante colchonetas y gaviones. La sección de la cuneta se ha diseñado contemplando los requerimientos de seguridad vial de la ruta. El talud del canal colindante a la ruta tiene un talud que varía de 1V:2H Memoria Descriptiva. Página 6 de 9 a 1V:5H, con una profundidad del 2,5 m a 1 m, respectivamente. En base a “Principios de Diseño Geométrico Vial” (Berardo y otros, 2006), se aprecia que no es necesario instalar defensa longitudinal debido al talud. En cuanto a la zona libre de obstáculos, considerando el contra talud como tal y teniendo en cuenta que el tramo se encuentra en zona urbana cuya velocidad de circulación no supera los 60 Km/h, se necesita al menos 6,10 m desde el borde de calzada hasta el fondo del contra talud. Como la distancia proyectada de 9,50 m es mayor a la requerida no es necesaria la utilización de defensas longitudinales debido a la readecuación de la cuneta propuesta. Sector Nº 3: DESAGÜE CALLE LAGUNA BLANCA La dirección natural de los escurrimientos en Banda Norte es en sentido Noroeste a Sureste, siguiendo prácticamente la totalidad del entramado vial del área. De esta forma se da que las calles en dicha dirección de máxima pendiente generalmente concentran el flujo; mientras que las perpendiculares actúan como barreras cuando se encuentran con rasantes por encima del terreno. Este fenómeno ocurre en las calles o vías más antiguas de penetración a la ciudad, como son la Av. Marcelo T. de Alvear y la Av. Reforma Universitaria de 1918, con el FFCC Mitre y la calle Laguna Blanca, conformando estas tres últimas prácticamente una única barrera al escurrimiento. La presente memoria contempla el saneamiento de la situación actual de la calle Laguna Blanca, proyectándose una serie de canales paralelos a esta vía con captaciones en las intersecciones con las calles que llegan a la misma. Estos canales, numerados de Sur a Norte, cumplen con el objetivo conducir el agua captada en cada esquina hacia los dos puntos de cruce del FFCC y Av. Reforma Universitaria, en la en la rotonda de la universidad (intersección con Ruta Nacional Nº 36) y frente al Complejo de AGEC. El Canal 1 comienza a la altura de la prolongación de calle Juan Cruz Varela, con una sección trapezoidalempastada de 1,00 m de base y taludes 1V:2H. En esta esquina se proyecta un badén de hormigón que permite el cruce del agua proveniente del sector de las vías del FFCC, en coincidencia con la prolongación de la calle Juan Cruz Varela. A la altura de la calle Paul Groussac se propone un salto 0,50 m recubierto de hormigón y a partir del cual el canal continúa de Hº Aº, con 1,00 m de base y taludes 1V:1H. En esta equina, el canal existente que llega desde la calle Groussac es entubado para ser conducido al canal proyectado, colocándose dos sumideros para captar el agua que escurre superficialmente por la calzada. Próximo a la intersección con la calle Uruguay, la base del canal de Hº Aº se ensancha a 2,50 m y se diseñan una serie de sumideros para captar el escurrimiento superficial de esta calle. Estos sumideros tienen la capacidad de captar el agua generada por lluvias con recurrencia de 10 años y 120 minutos de duración, por lo que se contempla la construcción de badenes encargados de evacuar para recurrencias mayores los excedentes hacia el canal. Finalmente, este canal se une con el Canal 2 a la altura del cruce de las alcantarillas frente al Canal AGEC. El Canal 2 se desarrolla desde la calle Venezuela hasta el punto de cruce en el FFCC frente al Complejo de AGEC, emplazándose en el lugar del canal de tierra existente el cual deberá ser readecuado a una sección trapezoidal empastada de 1,00 m de base y Memoria Descriptiva. Página 7 de 9 taludes 1V:2H. En la esquina con la calle Venezuela las aguas serán captadas por medio de sumideros ubicados en la esquina. El Canal 3, de sección trapezoidal de Hº Aº, de 2,50 m de base y taludes 1V:1H, se encarga de conducir el agua que llega desde la calle Cuba hacia el Noreste, hasta el otro cruce del FFCC ubicado a la altura de la rotonda, en donde se junta con la Cuneta Sur de la Ruta Nacional Nº 36. Para captar el agua en la calle Cuba, se proyecta una serie de sumideros tipo mixtos (reja + ventana). Estos son capaces de captar el agua generada por lluvias con recurrencia de 10 años, por lo que, a igual que en la calle Uruguay, se contempla la construcción de badenes para evacuar los excedentes durante lluvias de mayor período de recurrencia. En todas las captaciones mencionadas para las calles que llegan a Laguna Blanca, esta previsto que el conducto principal de vinculación de los sumideros a los canales, pueda continuarse a futuro hacia aguas arriba, en la medida que los condicionantes de transitabilidad y seguridad lo requieran. El tramo de canal existente entre la calle Cuba y Venezuela solamente se prevé acondicionarlo y mantenerlo empastado, para que funcione ante eventuales desbordes del sistema. Los cruces del FFCC, permitirán sortear esta interferencia y lograr llevar las aguas hacia los bajos naturales. El cruce frente al predio de AGEC, mantendrá las alcantarillas existentes (6 tubos de diámetro 1,00 m) y se anexarán a una cota inferior una alcantarilla rectangular de 3,00 m de base por 1,50 m de altura. De este modo, para caudales reducidos solo funcionará la nueva alcantarilla. Éste cruce descarga al canal AGEC, por lo que se hace necesario instalar una alcantarilla bajo la calle colectora Este compuesta por 4 conductos de 1,50 m x 1,00 m. En cuanto al cruce de la rotonda, estará constituido por 2 alcantarillas rectangulares de 3,00 m de base por 1,50 m de alto, con una capacidad suficiente para cruzar los caudales provenientes del Canal 3 (calle Cuba) y de la Cuneta Sur de la Ruta Nacional Nº 36, la cual conduce los excedentes pluviales provenientes desde Barrio Jardín Norte. La salida de este cruce se vincula aguas abajo de la Av. Reforma Universitaria de 1918 al denominado Canal 4. Sector Nº 4: SISTEMA DE DESCARGA AL RÍO CUARTO El sistema de descarga al río comprende desde la salida de los dos puntos de cruce de la calle Laguna Blanca, del FFCC y la Av. de la Reforma Universitaria (Frente a AGEC y en la rotonda de la universidad), la conformación de los canales dentro de los bajos naturales respectivos, las obras especiales para regulación de caudales, alteos de calles para los cierres de los microembalses, y la obra de descarga al río Chocancharava, ejecutada en gaviones y colchonetas, que permite salvar un desnivel de 4,00 m hasta el lecho del meandro existente en ese sector. El canal lateral al predio de AGEC será readecuado con el fin de dotarlo con la capacidad necesaria del sistema. La rectificación del bajo natural en este sector efectuada por la ejecución de este canal hace varios años, limita la capacidad de la obra, debido a la imposibilidad de desbordes. El espacio disponible para su ensanche esta limitado a 10 m por el futuro loteo propuesto por este gremio, por lo que la sección Memoria Descriptiva. Página 8 de 9 prevista para la mejora de este canal resulta de 5,00 m de base, taludes 1V:2H y una profundidad promedio de 1,25 m. Cabe destacar que para una recurrencia de 10 años, el canal funcionará casi en toda su capacidad; mientras que para recurrencias mayores el excedente desbordará por la calle lateral proyectada en el loteo colindante. En la parte posterior del predio de AGEC, y desde este punto hasta el río, se ha mantenido el curso en su estado natural, por lo cual la capacidad de conducción de excedentes aumenta notablemente. La salida del cruce proyectado en la rotonda, se vincula directamente al curso original de los desagües pluviales del sector, uniéndose con el proveniente de AGEC y posteriormente atraviesa el campus de la UNRC hasta el río. En estos bajos naturales se proyectan canales de estiaje que permitan para caudales bajos concentrar el agua, facilitando su mantenimiento y limpieza. Dichos canales cuentan con saltos que evitan velocidades elevadas para caudales reducidos, ya que para caudales mayores comienzan a actuar los microembalses, ahogando los canales y los resaltos que pudieran producirse. En las condiciones actuales, estos cursos naturales conducen muy poca agua, debido a los obstáculos que encuentran los excedentes al alcanzar la calle Laguna Blanca. Las obras existentes en los dos puntos de cruce del terraplén del FFCC permiten el paso de caudales del orden de los 5,00 y 1,00 m 3 /s para el canal AGEC y la rotonda, respectivamente. Por el funcionamiento hidráulico de alcantarillas, el pasaje de estos caudales ya genera anegamientos aguas arriba del FFCC. Para la recurrencia de las lluvias de diseño de 10 años y en las condiciones actuales de impermeabilización, la subcuenca de Banda Norte arroja caudales superiores a los 15 m 3 /s hacia la calle Laguna Blanca. La diferencia entre las escorrentías que llegan y salen por los cruces del FFCC, se traduce en almacenamiento aguas arriba del cierre que produce el terraplén de las vías, inundando Laguna Blanca y parte de las calles que llegan desde el Noroeste, además de los predios privados de los vecinos del sector. La apertura del terraplén que se logra mediante la ampliación de los cruces del FFCC proyectados permitirá el saneo aguas arriba, pero también trasladará los escurrimientos hacia aguas abajo. Con el objeto de controlar la magnitud de los excedentes se proyectan 5 microembalses, dos sobre el Canal 4 (bajo de la rotonda, uno coincidente con el microembalse existente), uno sobre el Canal AGEC antes de la unión con el Canal 4 y los restantes aguas debajo de esta unión. Los microembalses se realizan mediante el cierre de los bajos naturales, prolongando las calles existentes (o futuras), de este modo no solo se mejora la respuesta hidráulica del sistema si no también se integra la red vial del sector. Los terraplenes de cierre prevén el ancho de una calle de 16 m (9 m de calzada más veredas de 3,50 m), con taludes tendidos 1V:3H. El agua cruzará estos terraplenes mediante alcantarillas de dimensiones importantes (conductos rectangulares de 3,00 m de base por2,00 de altura) para permitir el paso de caudales asociados a recurrencias elevadas. La regulación se produce mediante la ejecución de obras especiales aguas arriba de estas alcantarillas. Se prevé la construcción de vertederos “picos de pato” materializados por medio de muros verticales con orificios de fondo y a media altura Memoria Descriptiva. Página 9 de 9 para la regulación de los excedentes generados por distintos periodos de retorno. Las dimensiones y cotas de estos orificios varían según la ubicación de la obra dentro del sistema. Además cabe destacar que estas obras de almacenamiento y regulación actuarán como obras de resguardo o protección de la obra de descarga al lecho del río. La obra de descarga al río consiste en 4 saltos escalonados de gaviones de 1,00 m de altura cada uno, sección trapezoidal de 8,00 m de base y taludes 1V:2H cubiertos con colchonetas. La distancia entre saltos es de 12,00 m revistiendo los primeros 5,00 m con hormigón simple, y dados de gaviones permiten la formación del resalto hidráulico en cada escalón de la obra, logrando la pérdida de energía deseada y evitando el deterioro de la obra debido a velocidades excesivas en la salida. La vinculación de la obra de protección al lecho del río se realiza mediante una obra excavada en el terreno natural. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos descriptos se ha establecido en QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CORRIDOS y el Presupuesto Oficial se establece en PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 02/100 ($55.314.222,02).- Diciembre de 2015. PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto. Pliego Particular de Condiciones. Página 2 de 61 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES ÍNDICE ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. 5 ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 5 ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. 6 ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 6 ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA 7 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 7 ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. 7 ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 8 ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL 8 ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. 8 ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. 8 ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 8 ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN 8 ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN 8 ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. 9 ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. 10 ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 10 ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES 12 ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 18 ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 23 ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 25 ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. 26 ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS 27 ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 28 ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. 29 ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES 31 ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS 32 ARTÍCULO 28 ° ACOPIO 32 ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS 32 ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA 32 ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA 33 ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 33 ARTÍCULO 33 ° SALARIOS 33 ARTÍCULO 34 ° SEGUROS 34 ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO 35 Pliego Particular de Condiciones. Página 3 de 61 ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS 36 ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS 36 ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA 36 ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES 37 ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO 37 ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS 38 ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES 38 ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS 40 ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 40 ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 40 ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 40 ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 41 ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES 41 ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS ESTATALES 42 ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 42 ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES 42 ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA 42 ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS 43 ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 43 ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA 43 ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN – OBRADOR 43 ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL 44 ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES 44 ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA 45 ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES 45 ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 45 ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS 45 ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 45 ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 46 ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO 47 ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 47 ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA 47 ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES 47 ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA 48 ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA 48 ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 48 ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 48 ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD 48 Pliego Particular de Condiciones. Página 4 de 61 ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470 49 ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA 49 ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN 50 ARTÍCULO 77 ° ANEXOS 51 Pliego Particular de Condiciones. Página 5 de 61 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBRA: Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto Ubicación: Provincia de Córdoba ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. Se llama a Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra de desagües pluviales para los barrios Jardín Norte y Valacco de la ciudad de Río Cuarto, incluyendo obras de retardo y de descarga al río. Al igual que todas las grandes urbes, la ciudad de Río Cuarto presenta problemas de inundaciones y anegamientos ante la ocurrencia de eventos meteorológicos frecuentes. Estos problemas tienen directa vinculación con el progresivo crecimiento de la urbanización, la falta de normativas locales que relacionen la impermeabilización y uso del suelo con el impacto hidrológico sobre la cuenca, además de la deficiencia o carencia de obras para captar, conducir y regular estos volúmenes de agua generados. El sistema de desagüe propuesto agrupa una serie de intervenciones sobre las superficies y obras existentes, con la incorporación de obras nuevas y medidas de ordenamiento vial – urbano necesarias para la mejora y sistematización de los escurrimientos. Las mismas son: • Microembalse Bº Jardín Norte – Desagüe hasta M. T. de Alvear. • Readecuación cuneta Ruta Nacional Nº 36 – Calle Guatemala. • Desagüe Calle Laguna Blanca. • Sistema de Descarga al Río Cuarto. ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA Los trabajos a realizar en virtud de las obras del presente proyecto serán: • Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias descriptivas y de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes componentes de cada obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica.Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra. • La construcción de cada obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio. • La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. • Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Dirección Técnica relativos al tipo de obra que se contrata. Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra. CONSIDERACIONES GENERALES: Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o Pliego Particular de Condiciones. Página 6 de 61 privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin. Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Dirección Técnica y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados. La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno. ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. Los invitados podrán solicitar, por escrito, a la Dirección Técnica cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Contratación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta presentada ante la Dirección Técnica. Las respuestas a las consultas o aclaraciones se efectuará a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax o nota en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama, fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. Como consecuencia de la/s enmienda/s introducida/s, la Dirección Técnica, podrá a su juicio extender el plazo de presentación de las Ofertas. Los proponentes, juntamente con sus ofertas, deberán acompañar todas las aclaraciones que formule la Repartición al Pliego durante el llamado a Contratación. La omisión de dicha exigencia será motivo de rechazo de la Oferta. ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 1- Las obras se, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA. 2- Los Oferentes deberán proponer la provisión de financiamiento. Para la selección de la oferta más conveniente a los intereses del Estado Provincial, se implementará un sistema de evaluación que permita seleccionar la/s oferta/s más convenientes en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia. Por ello, además de evaluarse los antecedentes técnicos y económicos de los Oferentes, se utilizará el método de valuación del Valor Presente Neto de los desembolsos que deba afrontar la Provincia. Sin perjuicio de este requisito, se comunica a los Oferentes que la Provincia ha iniciado gestiones con el objeto de obtener financiamiento externo para la presente obra, proveniente de organismos multilaterales de crédito. Por tal motivo, en caso de resultar elegible el proyecto para el acceso a un préstamo internacional, será de aplicación la normativa vigente que exija el organismo en cuestión, estando los oferentes y/o el adjudicatario - según la etapa del proceso en que ello eventualmente ocurra -, obligados a sujetarse a la misma. Asimismo, si el financiamiento gestionado por la Provincia fuere aprobado durante la etapa de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. 3- Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras Pliego Particular de Condiciones. Página 7 de 61 que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo Fondo de Inspección), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita. 4- En caso de resultar adjudicada una Empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, las deducciones y/o retenciones se realizarán conforme a: 4a) El Contratista deberá acreditar a la Comitente, luego de producido el devengamiento de cada certificado emitido y hasta tres (3) día hábiles de finalizado el mes, el pago emergente que se desprenda de la aplicación de las Normativas Tributarias y de Seguridad Social. 4-b) El Contratista deberá acreditar, dentro del término de cinco (5) días de haber percibido los montos indicados en los respectivos certificados, el depósito correspondiente a Fondo de Reparo, Derecho de Inspección, Multas y cualquier otro concepto vinculado con el desarrollo de la obra, por medio de la presentación fehaciente de las constancias de depósito en las cuentas que a tal fin determine la Provincia. 5- En caso de que los oferentes provean Financiamiento, se deberá detallar el monto total a financiar y el porcentaje respecto del Precio total de la oferta (incluido IVA y toda carga impositiva aplicable). 6- El contrato de obra entrará en vigencia a partir del perfeccionamiento del contrato de financiamiento. La falta de perfeccionamiento del Convenio de Financiamiento, cualquiera fuere su causa, facultará a la Comitente a resolver el Contrato de Obra, sin que ello genere responsabilidad para las partes, ni otorgue derecho alguno, a favor del adjudicatario, a formular reclamos en contra de la Contratante y/o la Provincia de Córdoba por gastos improductivos, intereses o perjuicios de cualquier naturaleza vinculados al presente proceso licitatorio. ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA Toda averiguación referente a esta Licitación Pública será dirigida a: 1) Por compra de pliegos: Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso TE: (0351) 4321200 Int. 1091 2) Por consultas y/o aclaraciones Técnicas: Estudios y Proyectos - Obras Hidráulicas y Recursos Hídricos - Humberto Primero Nº 607 – 6º Piso TE: (0351) 4321200 – Int. 1242 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Si surgieran dudas en la interpretación de planos, cómputos métricos, pliegos, procedimientos, formas de ejecución, medición y pago de los trabajos, etc., antes de la apertura de la Licitación Pública los interesados podrán requerir las aclaraciones correspondientes según lo dispuesto en elArt. 3º. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de información, la Repartición no aceptará pedido alguno de aclaración. ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. Pliego Particular de Condiciones. Página 8 de 61 El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos. ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA El precio del Pliego de la Licitación Pública se fija en la suma de PESOS: CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), el mismo se podrá adquirir hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de los sobres de la Licitación. ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL El monto del PRESUPUESTO OFICIAL de la Obra se establece en PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 02/100 ($55.314.222,02). Se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA. ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. Además de la total aplicación del Decreto No 809/1996 y complementarios deberá cumplirse el siguiente requisito: * La Empresa deberá estar calificada en las siguientes especialidades: • Hidráulica: 100 % ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo máximo de ejecución de la obra completa se establece en quinientos cuarenta (540) días corridos contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo de los trabajos (Artículo 41 del Decreto 4.758/77), lo que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor. Todos los plazos establecidos en la documentación que compone el llamado a licitación, serán computados en días calendario (Art. N° 13 – Decreto N° 4.758/77), salvo expresa indicación en contrario. ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN La contratación de la presente obra, se regirá por el sistema de AJUSTE ALZADO, fijándose un precio único y global para toda la obra. Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras. Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Dirección Técnica, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza. Las patentes, royalties, etc., que hubiere serán abonados por el Contratista. ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN Pliego Particular de Condiciones. Página 9 de 61 Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios. La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de las obras. Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar. Los precios de los ítems de las obras deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas. Se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas (tecnologías distintas a la del proyecto básico), cuando a juicio de la Comisión de Evaluación de las Ofertas sea una alternativa que se ajuste al objeto y a la finalidad de la presente obra. En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa. Errores en la cotización En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Dirección Técnica podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras. El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN. ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la hora determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo. Las propuestas pueden enviarse por carta certificada, pero sin responsabilidad alguna para Dirección Técnica por demoras o extravíos. En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias. Pliego Particular de Condiciones. Página 10 de 61 La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano. Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, deberá estar traducida al idioma castellano. Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria. Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta. Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones correspondientes. ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. El Oferente podrá modificar o retirar su oferta de la Licitación Pública después de presentada, antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas. ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Las presentaciones se harán en forma discontinua, mediante Doble Presentación y Doble Apertura. Se presentarán en una primera instancia, en día, hora y lugar indicados, los “Sobres Presentación” y se llevará a cabo la Apertura de los mismos. En una segunda instancia, en día, hora y lugar indicados, se presentarán y se llevaráa cabo la Apertura de los “Sobres Propuesta”. Cada uno de los sobres o paquetes cerrados llevarán la siguiente inscripción: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° …... 2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO CUARTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°………. LUGAR DE APERTURA DIA:.............MES.............AÑO.............HORA............. CIUDAD DE RÍO CUARTO - PROVINCIA DE CÓRDOBA Los sobres a presentar se identificarán como: a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes, en Original (solamente para la documentación que no pueda ser aportada en original, copia certificada por escribano público nacional) y Copia. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. En el ejemplar Copia no se requiere la inclusión del presente Pliego y sus eventuales Notas Aclaratorias. b) Sobre PROPUESTA, el cual deberá contener la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. En dicho sobre deberá incluirse la documentación en Original y Copia. Se Pliego Particular de Condiciones. Página 11 de 61 rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. Notas Importantes: En caso de empresas extranjeras que a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas no hayan cumplimentado las disposiciones establecidas por el Art. 118 de la Ley Nacional N° 19.550: “Ejercicio Habitual”; la documentación de su propuesta llevará firmas que deberán ser autenticadas y legalizadas ante el Consulado Argentino en su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, contar con la pertinente “Apostille” conforme el Convenio de La Haya de 1961. Asimismo, la documentación societaria que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado. La documentación deberá disponer de un Índice que comprenda la totalidad de las mismas. En caso de discrepancia, el ejemplar rotulado como “Original” prevalecerá sobre el rotulado como “Copia”. Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (Auto CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows. 17º - 1 Apertura de los “SOBRES PRESENTACIÓN” En primera instancia, en el lugar y hora fijados, en presencia de la Dirección Técnica o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se enunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Presentación”, mencionando los documentos que contienen. Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en Acta, la cual deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y los Oferentes que deseen hacerlo. Si quedaran pendientes situaciones por resolver, la Comisión de Evaluación de las Ofertas aconsejará las medidas a tomar. La documentación obrante en cada uno de los Sobres Presentación será examinada y evaluada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas. Posteriormente, en un segundo acto cuyo día y hora será notificado a los Oferentes, se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Propuesta” de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas. 17º - 2 Apertura de los “SOBRES PROPUESTA” En el lugar, día y hora fijados, en presencia de la Dirección Técnica o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se procederá a la Apertura de los SOBRES PROPUESTA de aquellos Oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptados por la Comisión de Evaluación, leyéndose todas las ofertas y cartas propuesta financiera o cartas de compromiso financiero. Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias. En caso de dudas, se dejará constancias en Actas, para que posteriormente la Comisión de Evaluación aconseje las medidas a tomar. 17º - 3 - Modificación y Ampliación De La Información Pliego Particular de Condiciones. Página 12 de 61 Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero la Dirección Técnica y/o Comisión de Evaluación podrá pedir por escrito a los Oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria. No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio de la oferta. 17º - 4 – Causales de Rechazo 1. La falta de algún documento o formalidad exigida por el Art. 18º del presente Pliego en sus incisos 1; 2; 3; 4; 5 y 13. 2. La ausencia de expresión de cotización. 3. La realización en la oferta de reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 4. La ausencia de elementos necesarios para proceder a la evaluación conforme lo establecido por el artículo 19 “Criterios de Evaluación”. 5. La presencia de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente, en algún documento integrante del SOBRE PRESENTACION. Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado. Toda duda que no permita una decisión durante el mismo Acto de la Licitación Pública, faculta a quien lo preside, a dejar la novedad asentada en acta, para una evaluación futura que se realizará en oportunidad del estudio y análisis de las ofertas, por parte de la Comisión de Preadjudicación. ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES Las Presentaciones, a efectuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo que antecede, deberán contar con la siguiente documentación: SOBRE PRESENTACIÓN: Deberá contener: 18.1 Solicitud de Admisión Se redactará de acuerdo al modelo de “Solicitud de Admisión” adjunto en el Anexo N° 1”. 18.2 Declaración de Mantenimiento de Oferta y Garantía de Oferta Se acompañará el formulario ‘Declaración de Mantenimiento de Oferta”’ previsto en el Anexo “7” del presente pliego y el comprobante de haber cumplimentado con la garantía, de acuerdo a las disposiciones del artículo N° 35 inc. A del presente pliego. 18.3 Recibo De Adquisición Del Pliego Se acompañará el recibo original de adquisición para participar en la Licitación Pública de la obra de referencia como parte de la documentación. 18.4 Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra, según Decretos del P.E. Nº 809/96 y Resoluciones complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo a la condición del proponente, corresponden dos situaciones: • INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Pliego Particular de Condiciones. Página 13 de 61 Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la Resolución del Registro que demuestre la inscripción y calificación, con Capacidad de Ejecución Anual suficiente en la Especialidad. • NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la “Garantía de Inscripción” dispuesta en el Art. 7º del Decreto 809/96, cuyo monto será equivalente al que debe constituirse como Garantía de Oferta (1% del Presupuesto Oficial). Quien ganare laLicitación Pública deberá cumplir, previo de la adjudicación de la obra, con la presentación del “Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad”. 18.5 Aclaraciones y respuestas Son las Notas de Aclaraciones y respuestas remitidas por la Dirección Técnica a los oferentes ante sus consultas, las que deberán adjuntarse debidamente firmadas por quienes suscriben la solicitud de admisión y la restante documentación, que se presenta en el acto licitatorio. 18.6 Declaración Jurada de haber realizado visita y reconocimiento del lugar El Oferente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se emplazarán las obras respectivas y que conoce, por sí, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista. 18.7 La documentación requerida en el artículo 19 – “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”. 18.8 Declaración Jurada de Domicilio Los Oferentes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de Córdoba debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. A los efectos del presente Proceso Licitatorio, en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se efectúen, indicando también número de teléfono y correo electrónico (Según el modelo del “Anexo 2” de este Pliego Particular de Condiciones). 18.9 Programación del Proyecto a) Programación del Proyecto. Es factible reemplazar los programas solicitados “a Fecha Temprana”, “a Fecha Tardía” y el “de Ejecución Adoptado” por un Diagrama de Gantt con indicación de fechas tempranas, fechas tardías y el margen flotante para cada tarea. b) Programa de Avance de Obras: El Plan de Avance de Obras incluirá un diagrama de flechas o de red que identifique las interrelaciones entre las distintas actividades y/o tareas que conforman el proyecto, y una Memoria Descriptiva y Secuencial de la Obra. El grado de desagregación de estas tareas estará en un todo de acuerdo a los ítems contemplados en la planilla de cotización de la oferta (Propuesta Económica). A los efectos de la elaboración del Programa de Avance de Obras se tomará como horizonte máximo de tiempo de ejecución el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. Asimismo, se realizará en total concordancia con lo que estipula método CPM (Critical Path Method) con identificación en color rojo del Camino Crítico del proyecto. Para la elaboración del mismo, se podrán tomar dos ritmos de avance de las obras diferentes, obteniendo un Programa de Avance “previsto” y un Programa de Avance “mínimo”, siempre que el plazo de ejecución resultante de estos Programas no supere el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. El Programa de Avance de Obras deberá ser visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt, los cuales serán elaborados con software Microsoft Project versión 2003 o superior. Pliego Particular de Condiciones. Página 14 de 61 c) Curva de Inversión: Además de la documentación antes mencionada, se deberá acompañar una planilla en formato de Microsoft Excel, con detalle de las inversiones mensuales requeridas, y las inversiones acumuladas (curva de inversión de la obra), en total concordancia con el Avance de Obras elaborado por el Método del Camino Crítico. Los datos de dicha planilla serán volcados en un gráfico que permitirá visualizar la Curva de Inversión de la obra. d) Programación Integral de la Obra: El Oferente podrá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa y su metodología de trabajo propuesta (“Anexo 5” – Calificación de la Capacidad Técnica – Análisis de la metodología propuesta para llevar adelante los trabajos). Esta Programación Integral deberá contener: • “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”. • Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra. • “Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)” • “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. • “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. • “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. • Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos. • Curva de Inversión de la Obra; con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”. Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte magnético (PEN DRIVE o DVD). La Dirección Técnica podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto. e) Programa Ambiental: Se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por el Adjudicatario con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015. No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), establecidos en la normativa citada. 18.10 Datos Garantizados Pliego Particular de Condiciones. Página 15 de 61 Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes principalmente a los ítems de conductos premoldeados de hormigón y accesorios. 18.11 Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470 Se deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo al modelo del Anexo N° 6. 18.12 El Presente Pliego, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Notas Aclaratorias, Planos, Planillas y Anexos, firmados y sellados en todas sus hojas por el Oferente y Director Técnico en prueba de conformidad. 18.13 SOBRE PROPUESTA: Deberá contener OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, incluyendo CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. El Oferente deberá presentar su oferta o propuesta económica y financiera en su caso, por la totalidad de los trabajos, en los formularios designados como “Anexo 3”, cuyo modelo forma parte del Pliego Particular de Condiciones. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cotizado en Pesos, según planilla de oferta del anexo N° 3, en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 14 del presente Pliego. Así también deberán indicar las magnitudes conforme al Sistema Internacional de Medidas. Presupuestos Detallados – Obligatoriamente se deberá incluir en el SOBRE PROPUESTA que contiene la PROPUESTA ECONOMICA y FINANCIERA, el PRESUPUESTO DESAGREGADO YDETALLADO POR ITEMS en cada una de las obras, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios de la obra motivo de la presente Licitación. La cotización y ejecución de la obra incluirá las cantidades finales de sus cómputos métricos, análisis de precios “Anexo 4” (incluyendo cargas sociales y tributarias) y el correspondiente precio final por el que propone realizar las obras de acuerdo a los fines previstos. El presupuesto para cada ítem se desagregará, según los siguientes parámetros: A) El precio de los materiales específicos B) Materiales de Construcción (áridos, cemento, etc.) C) Equipos (combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, amortización, etc.) D) Mano de Obra (ayudante, oficial y oficial especializado, etc.) E) Gastos Generales. IMPORTANTE: En el “Anexo 3” se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. PROPUESTA FINANCIERA: El Oferente deberá acreditar experiencia en estructurados de financiamiento para la ejecución de obras contratadas con provisión de financiamiento por parte del contratista. Asimismo, deberá describir claramente la manera en que se financiarán las mismas. Siendo la documentación y/o información mínima solicitada la siguiente: Pliego Particular de Condiciones. Página 16 de 61 1. Monto de la obra a ser financiado expresado en divisa dólar estadounidense. 2. Organismo/s Financiante/s que efectuará/n el/los préstamo/s. En el caso de ser financiamiento de la/s empresa/s o de otro/s organismo/s no financiero/s deberá adjuntar un compromiso de condiciones del financiamiento con un acompañamiento de documentación que respalde la solvencia de la operación en cuestión. 3. Dejar expresado la moneda en la que deberá ser tomada la financiación como así también el repago. 4. Plazo del Repago de la financiación y sistema de amortización del capital, el que podrá ser sistema alemán (cuota de capital constante) o francés (cuota de capital creciente). 5. Período de Gracia de la financiación. 6. Detalle del costo de la financiación ofrecida: incluyendo tasa de interés, gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros, etc. Deberán detallarse todos los gastos que sean necesarios para la toma y la ejecución del financiamiento hasta el último pago de servicio de deuda correspondiente más los gastos asociados. Los gastos que no se encuentren detallados y valorados se consideran incluidos en la oferta y por ende correrán por cuenta del oferente. 7. Costo financiero total efectivo anual (CFTEA) expresado en porcentaje aplicado al monto a financiar, el que incluirá además de la tasa efectiva de interés por la operación, todos los gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y cualquier otro concepto que sea parte para obtener la financiación. No se aceptarán ofertas que expresen los conceptos integrantes del financiamiento de manera separada. 8. Desembolsos mensuales para toda la vida del proyecto, en base a los pagos a realizarse de acuerdo a la curva teórica de inversión de la obra. 9. Las propuestas, se consideran firmes y válidas durante sesenta (60) días a contar desde la fecha fijada para la apertura de ofertas, prorrogable por otros sesenta (60) días más a pedido de la Dirección Técnica. Quien resulte Adjudicatario deberá mantener las mismas hasta tanto se formalice el respectivo Contrato de Obra. 10. Otros aspectos operativos para el otorgamiento de la financiación: Los Oferentes deberán presentar el flujo de fondos de la financiación (incluyendo gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y demás) impresos en papel y en soporte digital (CD) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. La Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero que deben presentar los oferentes debe estar suscripta por el organismo financiante y contendrá todo el detalle de las condiciones de financiamiento. La Comisión de Evaluación, por sí o a través del Agente Financiero de la Provincia, podrá requerir a los Oferentes o al Organismo Financiante propuesto, que aclaren o formulen mayores detalles relacionados con la financiación, su modalidad, plazos de la misma, o el Organismo Financiante que la prestará. El método de valuación de la Oferta Económica y Financiera será el VALOR PRESENTE NETO (VPN) de los desembolsos que deba afrontar la Provincia para la ejecución de la obra incluido el financiamiento. En este sentido: 1) El Oferente deberá calcular y presentar el Valor Presente Neto del flujo de fondos de desembolsos estimados que deba afrontar la Provincia en función de su oferta económica financiera. 2) El cálculo del VPN se realizará por períodos mensuales considerados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y hasta el último pago de servicio de deuda. 3) La tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento Pliego Particular de Condiciones. Página 17 de 61 de la Evaluación en función del contexto macro – económico, y de las condiciones financieras del mercado de capitales y de la Provincia de Córdoba vigentes al momento de la Evaluación. 4) A los efectos del cálculo del VPN, los pagos realizados durante un determinado mes se considerarán como pagos realizados al final de dicho mes y sujetos al descuento correspondiente a dicho período. 5) El cálculo del VPN se realizará sin considerar efecto alguno por redeterminación de precios. Por tanto, no se considerarán efectos inflacionarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 6) En el flujo de fondos no se considerarán valores residuales de los activos en ninguna de las etapas consideradas. 7) Los valores utilizados en el flujo de fondos deben incluir los impuestos correspondientes. Ante la necesidad de comparar ofertas con diferentes ofrecimientos de participación en el porcentual de financiamiento y/o diferentes períodos o condiciones de financiamiento, la Comisión de Evaluación podrá en su análisis realizar las adaptaciones que considere necesarias a los fines de hacer comparables las ofertas económicas financieras. Asimismo, en caso de que durante la etapa de evaluación el proyecto de obra sea declarado elegible por un organismo multilateral de crédito para acceder a financiamiento externo, la Comisión prescindirá del cálculo del Valor Presente y sólo comparará las ofertas económicas que se ajusten a los requisitos del pliego, a efectos de determinar la más conveniente. Para el cálculo del Valor Presente Neto se utilizará la siguiente fórmula matemática: Donde: VP= Valor Presente Neto. Cj= Pago de servicio mensual que deberá hacer el comitente en el mes j. Sj= Se calculará en función de los servicios de capital e intereses que arroja un préstamo bajo el sistema de amortización Alemán, por un monto equivalente a la diferencia entre el costo total y el financiamiento provisto, con una duración igual a la del financiamiento provisto, y una TNA que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Sólo al efecto de la presentación del flujo de fondos, el Oferente deberá aplicar el 15%. n= Número de meses del Plazo total de la financiación (incluido el período de gracia). i = Tasa de descuento: esta tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Por último, el Oferente deberá presentar en planilla adjunta los servicios de la deuda que deberá hacer frente la Provincia de Córdoba detallando de manera semestral en cuatro columnas: 1. El capital (principal)2. Los Intereses 3. Otros costos, gastos, seguros, comisiones, impuestos, etc. (sin discriminar) 4. Total de los servicios de deuda (suma 1. + 2.+ 3.) Pliego Particular de Condiciones. Página 18 de 61 ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la aplicación de la metodología que se describe a continuación. Se prevé un proceso de dos etapas de evaluación. PRIMERA ETAPA: Se evaluarán los aspectos legales y la capacidad económica financiera de cada oferente. Para ello se considerarán los antecedentes, capacidad y cualidades de las empresas, requeridas en el presente pliego, de acuerdo a la siguiente modalidad: A) Aspectos Legales B) Capacidad Económico-Financiera A – Aspectos Legales: A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el proponente para considerar su calificación. La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de apertura de las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresa debe presentar documentación, que acredite, entre otras cosas, la siguiente información: 1. Copia autenticada del Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente. 2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades en caso de tratarse de Sociedades Anónimas, que acredite la vigencia de la misma como representante de la sociedad. 3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suficiente para representar al proponente en los actos licitatorios. 4. Compromiso de constitución de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la misma. 5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria. 6. Director y Representante Técnico legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor público matriculado. B – Capacidad Económico-Financiera B.1- Índices Económico - Financieros A fin de evaluar la situación económica financiera del Oferente, deberá acompañar copia certificada de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos (Debiendo ser el último de los mismos acreditado con la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al mismo periodo). Toda esta documentación deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por autoridad competente en el caso de empresas extranjeras. Pliego Particular de Condiciones. Página 19 de 61 A fin de evaluar la capacidad financiera del proponente se evaluarán los siguientes indicadores: 1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) 2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total) 3. PRUEBA ÁCIDA ((Activo Corriente – Bienes de cambio)/ Pasivo Cte.) 4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total) 5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto) 6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Activo Total) 7. PATRIMONIO NETO A los Oferentes que se presenten como Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se les considerará la capacidad económica financiera a cada uno de los integrantes de la misma. Asimismo se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos de una mejor evaluación del proponente. B.2- Capacidad de Producción Se considerará la capacidad de trabajo del Oferente, teniendo en cuenta el indicador que a continuación se expresa: CAPACIDAD DE TRABAJO ( Activo Corriente - Pasivo Corriente). En el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas; para la consideración de la Capacidad de Trabajo, se adicionará Activo y Pasivo Corriente de todos los integrantes de la misma. B.3- Referencias Bancarias y Comerciales Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año anterior a la fecha de apertura. LA COMISION DE EVALUACION PODRA SOLICITAR AL OFERENTE QUE, DENTRO DE UN PLAZO DE 72 HS., ENTREGUE DOCUMENTACION AMPLIATORIA A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y/O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE CONSIDERE NECESARIA PARA LA EVALUACION. SEGUNDA ETAPA: De cada una de las propuestas que hayan superado la Primer Etapa (Pasa/No Pasa), con posterioridad al Acto de Apertura de OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO; la Comisión de Evaluación de las Ofertas realizará la siguiente calificación: Selección de la Oferta más conveniente: Conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 8614, la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá realizar los análisis, estudios, comparaciones y consideraciones que estime, entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál es la Pliego Particular de Condiciones. Página 20 de 61 oferta que en los aspectos Técnicos, Económicos y Financieros sea la más conveniente para los intereses de la Provincia. Por ello, el procedimiento de selección adoptado se basa en una evaluación combinada teniendo en cuenta las ofertas económicas/financieras propuestas y la capacidad técnica de cada oferente. Sin perjuicio de ello, en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo de un organismo multilateral de crédito durante el período de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. Para la obra que se licita, se determinará un coeficiente Pfo. Para determinar el Puntaje Final de cada oferta (Pfo) se aplicará la siguiente expresión: Pfo = 0,25 x CT + 0,75 x CVP Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando. CT= Calificación Técnica (conforme mecánica establecida en el Punto C.1). CVP= Cociente de los Valores Presentes (conforme mecánica establecida en el Punto C.2). Se adjudicará la obra al Oferente que obtenga el mayor Puntaje Final. A los Oferentes se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, de acuerdo a las siguientes consideraciones: C.1 CALIFICACIÓN TÉCNICA Se hará una reseña de las principales obras ejecutadas, de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.1 y de las principales obras en ejecución y adjudicadas a ejecutar de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.2. Se deberá acreditar haber construido o ejecutándose, como mínimo una (1) obra de desagüe por una cantidad de conducción entubada no menor a 500 metros de longitud. A los efectos de determinar la ejecución de las mismas se adjuntarán constancias mediante Contratos, Acta/s de Recepción, Certificación (incluir en el Anexo n° 5.1). Además se podrán acreditar Obras en Ejecución, con la fehaciente demostración de su estado de avance y aprobación, en cuyo caso se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento). de la cantidad de metros de la parte construida, aprobada y con certificado de avance de obra. Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno
Compartir