7 CONTRATO MANO DE OBRA 2 SUNAT

Vista previa del material en texto

CONTRATO DE OBRA
VIVIENDA DEL PROGRAMA TECHO PROPIO
Conste por el presente documento: CONTRATO DE OBRA (VIVIENDA DEL PROGRAMA TECHO PROPIO) que suscriben, de una parte, el Sr. CASAVILCA PADILLA LISBETH identificado con DNI N° 70744677 con domicilio en CENTRO POBLADO PALCA MZ R1 SUBLOTE 5B Distrito de PALCA, Provincia HUANCAVELICA y Departamento de HUANCAVELICA, a quien, en adelante, se le denominará EL PROPIETARIO y de la otra parte ______________________________, identificado con DNI N° ____________, domiciliado en ____________________Distrito de _______, Provincia _______________ y Departamento de ______________, a quien, en adelante, se le denominará EL MAESTRO DE OBRA, en las siguientes condiciones: 
PRIMERA. - DEL LUGAR EN QUE SE PRESTARÁ LOS SERVICIOS:
EL PROPIETARIO Posee un terreno ubicado en CENTRO POBLADO PALCA MZ R1 SUBLOTE 5B Distrito de PALCA, Provincia HUANCAVELICA y Departamento de ,HUANCAVELICA en donde se construirá el módulo de vivienda unifamiliar, cuya ejecución se realizará bajo la supervisión de la ENTIDAD GRUPO INMOBILIARIO CAD SAC quién es la encargada de supervisar la ejecución de todos y cada uno de los trabajos del MAESTRO DE OBRA para la construcción de la vivienda puesta en mención. 
SEGUNDA. - DE LA OBRA A REALIZAR
EL PROPIETARIO contrata al MAESTRO DE OBRA para que realice la construcción de un módulo de vivienda unifamiliar en el terreno descrito en la cláusula primera. La construcción será conforme a los planos que obran en poder del MAESTRO DE OBRA.
TERCERA. - DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS:
EL MAESTRO DE OBRA, se obliga a desempeñar las tareas propias de construcción de manera continua y permanente, estando presente en la obra, sin delegación de responsabilidad. Se hace responsable de la ejecución de la obra de construcción conforme a las especificaciones técnicas que indican los planos del inmueble a construir, los cuales anticipadamente recibió de parte de EL PROPIETARIO para su estudio.
CUARTA. - DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO
Las-partes expresan su conformidad sobre el presupuesto de Mano de Obra debidamente detallado sobre el trabajo a realizar y los precios consignados.	
QUINTA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
DE MODULO: 
El presente contrato regirá desde la emisión de la Carta Fianza más 15 días, en que se da inicio la obra, y culminará en el plazo improrrogable de 150 días calendarios, en cuanto a los obreros son de responsabilidad única y exclusivamente de EL MAESTRO DE OBRA quienes los contratará de manera eventual y de acuerdo a su necesidad para la construcción y culminación de la obra, para evitar retrasos que perjudicaría a EL PROPIETARIO
SEXTA. - DEL MONTO Y FORMA DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES: —
El monto total de la obra es de S/ 13,000.00 (Trece Mil con 00/100 NUEVOS SOLES), monto que el Propietario pagara al Maestro de Obra, según el avance de obra semanalmente de acuerdo a los siguientes trabajos: zanja, cimiento, sobrecimiento, muros, columnas, techo, tarrajeo, instalaciones de agua y desagüe, piso, enchape cerámicos, colocación de lavaderos con mayólicas, instalación eléctrica, pintado del módulo.
SEPTIMA. - DE LOS MATERIALES 
EL PROPIETARIO es el encargado de proporcionar los materiales de construcción requeridos por EL MAESTRO DE OBRA. 
OCTAVA. -MATERIALES PUESTOS EN OBRA:
EL MAESTRO DE OBRA es responsable de todos los materiales existentes en el campo de la obra durante las horas de trabajo.
NOVENA. -DEL REGLAMENTO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD:
EL MAESTRO DE OBRA declara conocer el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad sobre cuyos parámetros se realizará la obra de construcción; por tanto, lo acepta como parte de las estipulaciones del presente contrato.
DECIMA. - DE LOS DOMICILIADOS: Ambas partes señalan como sus domicilios para todos los efectos, los siguientes: EL PROPIETARIO: en CENTRO POBLADO PALCA MZ R1 SUBLOTE 5B Distrito de PALCA, Provincia HUANCAVELICA y Departamento de HUANCAVELICA; EL MAESTRO DE OBRA ______________________________________, domiciliado en _______________________ Distrito de ____________, Provincia ________________ y Departamento de _________________.
DECIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO:
En caso de incumplimiento de EL MAESTRO DE OBRA a algunas de las cláusulas del presente documento, este quedara resuelto, sin que el asista derecho alguno a reclamo. 
DECIMA SEGUNDA. - DE LA OBRA Y MATERIALES:
EL MAESTRO DE OBRA dará cuenta diariamente a la Entidad Técnica y éste a su vez a EL PROPIETARIO del avance de la obra ejecutada, materiales empleados y materiales desechables estos últimos serán entregados a EL PROPIETARIO.	
EL MAESTRO DE OBRA solicitará anticipadamente, dos días antes los materiales que requerirá para continuar la obra.
DECIMA TERCERA. –DE LA MAQUINARIA DEL MAESTRO DE OBRA: 
EL MAESTRO DE OBRA será responsable del costo de alquiler como el de las maquinarias necesarias para la ejecución de la vivienda y la vibradora para el vaciado de la mezcla. 
DECIMA CUARTA. -DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL:
Ambas partes acuerdan que en caso se deriven procesos judiciales del presente contrato, se ratifican en los domicilios señalados en la parte introductoria, quedando sometidos a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial donde corresponde.
DECIMA QUINTA. -DE LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES:
Los contratantes enterados de las condiciones del presente contrato, lo aceptan íntegramente y se obligan a su fiel y estricto cumplimiento, por tal motivo lo suscriben en la ciudad de Huancavelica a los ____ días del mes de ______________ del año dos mil veinticuatro.
______________________________________			_________________________________________
 EL PROPIETARIO					 MAESTRO DE OBRA
NOMBRE: CASAVILCA PADILLA LISBETH 		 NOMBRE: 
DNI: 70744677						 DNI: