Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERIA DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO INTEGRAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENFOCADA EN LAS ETAPAS INICIALES DE PROYECTO T E S I S PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE: MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR: ING. RÓMULO FLORES GUERRERO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO DICIEMBRE, 2008 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERIA Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado por el Ing. Rómulo Flores Guerrero sea aceptado como requisito parcial para obtener el grado académico de: MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Comité de tesis: Dr. Salvador García Rodriguez Asesor M.C. Francisco Carlos Matienzo Cruz M.C. Godofredo Gardner Anaya Sinodal Sinodal Aprobado: Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa Director del Programa de Graduados en Ingeniería Diciembre, 2008 D E D I C A T O R I A a: Mis Padres porque a ellos les debo mi vida y lo que soy ahora Mis hermanos por ser los compañeros más fieles en el andar de mi camino Mis Maestros por creer en mí y en mis objetivos profesionales Mis amigos por su apoyo incondicional y sincera amistad A G R A D E C I M I E N T O S Se agradece a la Empresa Consorcio Constructivo y Proyectos S. A. de C.V. y en especial al Dr. Rafael Gallegos López por el apoyo incondicional y la confianza que otorgó a un servidor no solo en la implementación de la metodología dentro de proyectos reales que se presentan en este trabajo, sino a lo largo de muchos años de trabajar juntos dentro de la Industria de la Construcción en México. Al grupo de profesores del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Monterrey en especial al Dr. Salvador Garcia Rodriguez y al MC. Carlos Matienzo Cruz, por sus recomendaciones y consejos a lo largo de la elaboración de este trabajo. Al MC. Godofredo Gardner Anaya, por su motivación en el Área de Administración de Proyectos desde mi Formación Académica en la Universidad Autónoma de Nuevo León y por su participación en el grupo de sinodales en la presentación de esta Tesis. A mis compañeros de trabajo y amigos Ing. Armando Velázquez Salas, Ing. Daniel Rodriguez Valdez, Ing. Estuardo Hernández Arellano e Ing. Gerardo Rangel Banda, quienes forman parte de los diferentes grupos de trabajo de las distintas especialidades que integran las propuestas técnicas de los casos mostrados en esta Investigación. A los estudiantes de ingeniería civil Delfino Álvarez Hernández, Jesus Puente Moreno y Humberto Nicolás Garza Soto, por el apoyo en las actividades de edición de este documento. I. 1.1 2 1.2 6 1.3 7 1.4 7 1.5 7 II. 2.1 8 2.2 10 2.2.1 Esquema de Contratación Tradicional de Diseño y Construcción………………………………………………….………….. 12 2.2.2 Esquema de Contratación Diseño-Construcción…………………………………………………………………………….…… 13 2.2.3 Esquema de Contratación tradicional involucrando a una Gerencia de Proyectos como asesor….………………………. 15 2.2.4 Esquema de Contratación involucrando a una Gerencia de Proyectos con Responsabilidad……….……...……………… 16 2.2.5 Esquema de Contratación Cliente-Constructor……………………………………………………………………….………….. 17 2.2.6 Esquema de Contratación por Administración…………………………………………………………………………………… 18 2.2.7 Esquema de Contratación con Mano de Obra Directa…………………………………………………………….……………. 19 2.2.8 Esquema de Contratación BOOT……………………………………………………………………………………………….…. 20 2.3 21 2.4 23 2.4.1 Proyectos de Edificación Comercial…………………………………………………………………………………….………… 23 2.4.2 Proyectos de Edificación Social……………………………………………………………………………………………….….. 24 2.4.3 Proyectos de Vivienda o Fraccionamientos…………………………………………………………………………..………….. 26 2.4.4 Proyectos de Infraestructura…………………………………………………………………………………………………….…. 27 2.4.5 Proyectos de Proceso Industrial…………………………………………………………………………………………………… 30 2.5 32 2.5.1 Análisis Legales y de Normatividad………………………………….………………………………..………………….……….. 34 2.5.2 Análisis Técnicos del Proyecto…….……………………………………………………………………………………………… 34 2.5.3 Análisis del Mercado………………………………………………………………………………………………….…………….. 37 2.5.4 Análisis de la Organización del Proyecto…………………………………………………………………………….…………… 39 I N D I C E G E N E R A L INTRODUCCIÓN Tipos de Proyectos dentro de los diferentes sectores en la industria de la construcción en México…….………………………. Concepto de Niveles de Servicio………………………………………………………………………………………………………..…. Justificación………………………………………………………………………………………………………………………………….. Hipótesis……………………………………………………………………………………………………………………………………… Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………………………… Resultados Esperados……………………………………………………………………………………………………………………… Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………….. CARACTERISTICAS DENTRO DE LOS PROYECTOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEXICO Estudios de Factibilidad para la realización de un Proyecto de Construcción…………………….………………………………… Participantes y Esquemas de Contratación dentro de la Industria de la Construcción en México……….……………………….. Etapas de un Proyecto de Construcción…………………………………………………………………………………………………. 2.5.5 Análisis Financiero y Económico del Proyecto……………………………….…………………………………………………. 43 2.6 48 2.7 54 2.8 56 2.8.1 Ejecución del Proyecto de Construcción Análisis Técnicos del Proyecto……………………………………………………. 56 2.8.2 Control del Proyecto de Construcción…………………………………………………………………………………………….. 58 2.8.3 Cierre del Proyecto de Construcción……………………………………………………………………………………………… 60 III. 3.1 61 3.2 63 3.3 69 3.4 76 3.5 82 3.5.1 Matriz de la Estructura del Diseño (DSM)………………………………………………………………………………………… 83 3.5.2 Equipos para la solución de problemas de diseño………………………….……………………………………………………. 87 3.6 89 IV. 4.1 95 4.2 96 4.2.1 Justificación de la Metodología…………………………………………………………………………………………………….. 96 4.3 99 4.3.1 Necesidades de la Realización del Proyecto…………………………………………………………………………………….. 99 4.3.2 Factibilidad Técnica del Proyecto…………………………………………………………………………………………………. 99 4.3.3 Aprobación del Proyecto de Infraestructura Vial y Desarrollo de Ingeniería de Detalle………………………………………100 4.3.4 Procuración y Licitación del Proyecto de Construcción………………………………………………………………………… 101 4.3.5 Ejecución del Proyecto de Construcción…………………………………………………………………………………………. 102 4.4 103 4.4.1 Diseño Conceptual de una Alternativa Técnicamente Factible…………………………………….…………………………… 105 4.4.2 Estimación del Tiempo y Costo en base a proyectos similares……………………………………………………………….. 112 4.4.3 Revisión de Alternativas con Involucrados Claves (Presentación de Anteproyecto)………………………………………… 122 4.4.4 Aprobación de la Configuración del Proyecto de Infraestructura Vial por parte de todos los Involucrados Claves……… 125 4.4.5 Diseño Esquemático de la Alternativa aceptada por los Involucrados Clave……………………………………………... 125 4.4.6 Estimación de Costo del Proyecto de Infraestructura en Base al Diseño Esquemático de la Alternativa seleccionada… 129 4.4.7 Revisión del Procedimiento General de Construcción con Involucrados Claves y Definición de Rutas de Desvío……… 134 4.5 135 V. 5.1 Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137 5.2 Diseño Conceptual de una Alternativa Técnicamente Factible (CASO I)…………………………………………………………. 138 5.3 Estimación del Tiempo yCosto en base a proyectos similares (CASO I)……………………………………………………….. 147 5.4 Revisión de Alternativas con Involucrados y Presentación de Alternativa (CASO I)…………………………………………….. 149 5.5 Conclusiones del CASO I……………………………………………………………………………………………………………….. 154 VI. 6.1 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………… 155 6.2 Diseño Conceptual de una Alternativa Técnicamente Factible (CASO II)………………………………………………………… 156 6.3 Estimación del Tiempo y Costo en base a proyectos similares (CASO II)………………………………………………………. 165 6.4 Revisión de Alternativas con Involucrados y Presentación de Alternativa (CASO II)……………………………………………. 167 6.5 Diseño Esquemático de la Alternativa Aceptada por los Involucrados Claves (CASO II)……………………………………….. 169 Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………….. Etapa de Factibilidad en Proyectos de Infraestructura Vial……………………………………………………………………………. Etapa de Diseño en Proyectos de Infraestructura Vial…………………………………………………………………………………. Diseño y planeación de los Proyectos de Construcción……………………………………………………………………………….. Procesos de Licitación y Procuración dentro de la Industria de la Construcción en México………………………………………. Ejecución, Control y Cierre del Proyecto de Construcción…………………………………………………………………………….. CASO I - APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL PROYECTO DE PASO DEPRIMIDO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVE. REVOLUCIÓN Y LA AV.E RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………….…. Antecedentes acerca de la Metodología Propuesta…………………………………………………………………………………….. Etapas involucradas dentro de la Metodología Propuesta para Proyecto de Infraestructura Vial…………………………….…… Metodología Propuesta Para Proyectos de Infraestructura Vial………………………………….……………………………………. Casos de Estudio…………………………………………………………………………………………………………………………… CASO II - APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA AVE. PERIFÉRICO Y AVE. CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA, OAXACA, MÉXICO. Metodologías utilizadas para el manejo de Proyectos en México…………………………………………………………………….. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN MEXICO Errores recurrentes dentro de las etapas iniciales en un Proyecto de Infraestructura Vial………………………………………… Técnicas y herramientas de apoyo en los procesos generados dentro de las etapas iniciales en un Proyecto de Infraestructura Vial………………………………..…………………………………………...……………………………………….. IMPACTO DE LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DENTRO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 6.6 171 6.7 Revisión de Procedimiento General de Construcción con Involucrados Claves y Definición de Rutas de Desvío………….... 178 6.8 Revisión de Diseño Esquemático y Procedimiento de Construcción con Involucrados Calves del Proyecto (CASO II)……. 179 6.9 180 6.10 Conclusiones del CASO II……………………………………………………………………………………………………………… 188 VII. 7.1 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………… 190 7.2 Diseño Conceptual de una Alternativa Técnicamente Factible (CASO III)……………………………………………………….. 192 7.3 Estimación del Tiempo y Costo en base a proyectos similares (CASO III)……………………………………………………… 198 7.4 Revisión de Alternativas con Involucrados y Presentación de Alternativa (CASO III)……………………………………………. 200 7.5 Segunda Iteración de Diseño Conceptual de una Alternativa Técnicamente Factible (CASO III)……………………………… 202 7.6 Segunda Iteración de Estimación del Tiempo y Costo en base a proyectos similares (CASO III)…………………………… 208 7.7 Segunda Revisión de Alternativas con Involucrados y Presentación de Alternativa (CASO III)………………………………… 210 7.8 Conclusión del CASO III………………………………………………………………………………………………………………... 215 VIII. 8.1 Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………………….. 217 8.2 Recomendaciones…………………………………………………………………………………………………………………………… 218 Estimación del costo del proyecto de Infraestructura en Base al Diseño Esquemático de la Alternativa Seleccionada (CASO II)…………………………………………………………………………………………………………………………………. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. Modificación de la Alternativa y Estimado de Costos de acuerdo al Diseño Esquemático considerando las limitantes económicas del proyecto (CASO II)…………………………..…...…………….…………………………………………………… CASO III - APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. INDEPENDENCIA Y CALZADA ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO. Figura 2.1: Esquema de Contratación Tradicional 13 Figura 2.2: Esquema de Contratación Diseño-Construcción 14 Figura 2.3: Esquema de Tradicional involucrando a una Gerencia de Proyectos. 15 Figura 2.4: Esquema de Contratación involucrando a una Gerencia con Responsabilidad 17 Figura 2.5: Esquema de Contratación Cliente-Constructor 18 Figura 2.6: Esquema de Contratación por Administración 19 Figura 2.7: Esquema de Contratación con mano de obra directa 20 Figura 2.8: Esquema de Contratación BOOT 21 Figura 2.9: Estructura Funcional 40 Figura 2.10: Estructura Interdisciplinaria 41 Figura 2.11: Estructura por Proyecto 42 Figura 2.12: Estructura Matricial 42 Figura 3.1: Importancia de la Claridad de la definición del Proyecto durante las etapas iniciales del mismo. 69 Figura 3.2: Diagramas de Precedencias. 83 Figura 3.3: Matriz de la Estructura del Diseño de un Proyecto de Paso Deprimido. 84 Figura 3.4: Interpretación de Restricciones dentro de una Matriz de la Estructura del Diseño. 85 Figura 3.5: Clasificación de Matrices de la Estructura del Diseño. 86 Figura 3.6: Procesos de Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre según el PMI. 90 Figura 3.7: Ciclo de Calidad Planear, Hacer, Revisar, Actuar. 91 I N D I C E D E F I G U R A S Figura 3.8: Limites del Proyecto según el PMBOK. 92 Figura 4.1: Etapas de un Proyecto de Infraestructura Vial, implementando la Metodología propuesta 103-104 Figura 4.2: Matrices Iniciales de Parámetros del Proyecto de Infraestructura 107 Figura 4.3: Relación de actividades y parámetros utilizados dentro de la definición de una alternativa técnicamente factible, utilizando un Diagrama de Flujo de Datos. 108 Figura 4.4: Matriz de la Estructura del Diseño (DSM) 109 Figura 4.5: Configuración de Dependencias e Interdependencias dentro de una DSM. 110 Figura 4.6: Tipos de Flujo de Información 111 Figura 4.7: Matriz de Datos de entrado dentro de la herramienta de Soo-Haeng Cho y el MIT. 111 Figura 4.8: Matriz Particionada de Datos. 112 Figura 4.9: Imágenes Virtuales de Proyecto. 128 Figura 5.1: Matriz de Parámetros de Entrada Caso I 140 Figura 5.2: Matriz de Parámetros de Salida Caso I 141 Figura 5.3: Diagrama de Flujo de Datos (Parámetros) de Caso I 142 Figura 5.4: Matriz de la Estructura del Diseño (DSM) de Caso I 143 Figura 5.5: DSM Input Caso I 144 Figura 5.6: Matriz reordenada (partitioned) de Caso I 144 Figura 5.7: Levantamiento Topográfico y Anteproyecto Geométrico del Caso I 145 Figura 5.8: Simulación de Tránsito Vehicular considerando el Proyecto de Infraestructura Vial de Caso I. 145 Figura 5.9: Anteproyecto Estructural de Caso I. 146 Figura 5.10: Anteproyecto de Afectaciones de Caso I. 146 Figura 5.11: Imagen Virtual Proyecto Lamosa (Caso I) 150 Figura 5.12: Imagen Virtual Proyecto Lamosa (Caso I) 151 Figura 5.13: Imagen Virtual Proyecto Lamosa (Caso I) 151 Figura 5.14: Oficio No-continuación de la Metodología (Caso I) 152 Figura 5.15: Oficio autorización continuación de Proyecto con Riesgo (Caso I) 153 Figura 6.1: Ubicación del Proyecto del Caso II 156 Figura 6.2: Matriz de Parámetros de Entrada Caso II 158 Figura 6.3: Matriz de Parámetros de Salida Caso II 159 Figura 6.4: Diagrama de Flujo de Datos (Parámetros) de Caso II 159 Figura 6.5: Matriz de la Estructura del Diseño (DSM) de Caso II 160 Figura 6.6: DSM Input Caso II 161 Figura 6.7 : Matriz reordenada (partitioned) de Caso II 161 Figura 6.8: Alternativa propuesta No.°1 162 Figura 6.9: Alternativa propuesta No.°2 162 Figura6.10: Alternativa propuesta No.°3 163 Figura 6.11: Análisis Comparativo del Caso II 163 Figura 6.12: Indicadores de Beneficio por la implementación del Proyecto, para las dos Propuestas que generaban mejor nivel de servicio en la vialidad. 164 Figura 6.13: Anteproyecto de Afectaciones 165 Figura 6.14: Imágenes Virtuales del Proyecto Caso II. 168 Figura 6.15: Anteproyecto Estructural Proyecto Caso II. 169 Figura 6.16: Estimación de Cargas Proyecto Caso II. 170 Figura 6.17: Análisis Estructural Proyecto Caso II. 171 Figura 6.18: Alternativa Propuesta considerando restricción económica (Caso II) 180 Figura 6.19: Simulación de Tránsito considerando puente en el cuerpo Sur únicamente (Caso II) 181 Figura 6.20: Anteproyecto Estructural considerando puente en el cuerpo Sur únicamente (Caso II) 181 Figura 7.1: Ubicación del Proyecto del Caso III 191 Figura 7.2: Matriz de Parámetros de Entrada Caso III 193 Figura 7.3: Matriz de Parámetros de Salida Caso III 194 Figura 7.4: Diagrama de Flujo de Datos del Caso III 194 Figura 7.5: Matriz de la Estructura del Diseño (DSM) de Caso III 195 Figura 7.6: DSM Input Caso III 196 Figura 7.7: Matriz reordenada (partitioned) de Caso III 196 Figura 7.8: Simulación de Tránsito del Caso III, utilizando el software Synchro 6.0. 197 Figura 7.9: Anteproyecto Geométrico del Caso III 197 Figura 7.10: Anteproyecto Estructural del Caso III 197 Figura 7.11: Fotomontajes e Imágenes Virtuales de la Propuesta del Caso III 200 Figura 7.12: Matriz de Parámetros de Entrada Caso III (2.°da Iteración) 203 Figura 7.13: Matriz de Parámetros de Salida Caso III (2.°da Iteración) 204 Figura 7.14: Diagrama de Flujo de Datos del Caso III (2.°da Iteración) 204 Figura 7.15: Matriz de la Estructura del Diseño (DSM) de Caso III (2.°da Iteración) 205 Figura 7.16: DSM Input Caso III (2.°da Iteración) 206 Figura 7.17: Matriz reordenada (partitioned) de Caso III (2.°da Iteración) 206 Figura 7.18: Anteproyecto Geométrico del Caso III (2.°da Iteración) 207 Figura 7.19: Anteproyecto Estructural del Caso III (2.°da Iteración) 207 Figura 7.20: Fotomontajes e Imágenes Virtuales de la Segunda Propuesta del Caso III (2.°da Iteración). 210 Figura 7.21: Análisis de Interferencias CFE 212 Figura 7.22: Solución de Interferencias CFE 213 Tabla 3.1: Ejemplo de la Estructura Económica de un Proyecto 68 Tabla 4.1: Costos de Diversos Proyectos de Pasos a Desnivel 97 Tabla 4.2: Tabla de Características 114 Tabla 4.3: Tabla de Factores 114 Tabla 4.4: Tabla de Índices de Materiales 115 Tabla 4.5: Tabla de Índices de Estados 115-116 Tabla 4.6: Tabla de Inflaciones Anuales en México 117 Tabla 4.7: Ejemplo de Tabla de Características con datos 120 Tabla 4.8: Ejemplo de Tabla de Factores con datos 120 Tabla 4.9: Fórmulas que definen el Estimado de Tiempo 121 Tabla 4.10: Formato propuesto para registro de requerimientos de los diferentes Involucrados Claves en el Proyecto. 124 Tabla 4.11: Formato para documentar las cantidades de los volúmenes de obra estimados en base al diseño preeliminar. 130-133 Tabla 5.1: Características para Estimado de Costo de Caso I. 147 Tabla 5.2: Factores para Estimado de Costo de Caso I. 148 Tabla 5.3: Factores para Estimado de Periodo de Ejecución de Caso I. 148 Tabla 6.1: Características para Estimado de Costo de Caso II. 166 Tabla 6.2: Factores para Estimado de Costo de Caso II. 166 Tabla 6.3: Factores para Estimado de Periodo de Ejecución de Caso II. 167 Tabla 6.4: Formato para la Estimación de Costo en base al Diseño Esquemático del Caso II. 172-178 I N D I C E D E T A B L A S Tabla 6.5: Formato para la Estimación de Costo en base al Segundo Diseño Esquemático del Caso II. 182-188 Tabla 7.1: Características para Estimado de Costo de Caso III. 198 Tabla 7.2: Factores para Estimado de Costo de Caso III. 199 Tabla 7.3: Factores para Estimado de Periodo de Ejecución de Caso III. 199 Tabla 7.4: Formato Base de Involucrados Claves del Caso III. 201 Tabla 7.5: Formato de Involucrados Claves con observaciones realizadas durante la presentación del proyecto (Caso III). 201 Tabla 7.6: Características para Estimado de Costo de Caso III (2.°da Iteración). 208 Tabla 7.7: Factores para Estimado de Costo de Caso III (2.°da Iteración). 209 Tabla 7.8: Factores para Estimado de Periodo de Ejecución de Caso III (2.°da Iteración). 209 Tabla 7.9: Formato Base de Involucrados Claves del Caso III (2.°da Iteración). 211 Tabla 7.10: Formato de Involucrados Claves con observaciones y acuerdos realizados durante la presentación del proyecto del Caso III (2.°da Iteración). 214 R E S U M E N La industria de la Construcción es un sector en el cual se invierten fuertes partidas económicas año con año, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos que habitan cierta región. En consecuencia, una de las partidas en donde los gobiernos gastan un importante porcentaje del ingreso público es en las obras de vialidad en una ciudad. Al realizar este tipo de proyectos, se observa hoy en día un problema para lograr la efectiva integración entre las fases iniciales de factibilidad, planeación y diseño con la etapa de construcción, lo cual provoca sobrecostos por re-trabajos por efecto de cambios en los proyectos e incremento en los plazos de ejecución. Esto anterior provoca problemas sociales debido al gran número de usuarios que utilizaran rutas alternas por al cierre de la vialidad durante la construcción de la infraestructura y que se traduce en demoras y horas-hombre perdidas. En las etapas iniciales de los proyectos de construcción, es donde se gasta la menor cantidad de los recursos económicos invertidos (alrededor de 5% - 10%). En esta etapa se realizan las actividades de factibilidad, planeación y diseño del proyecto, para definir las directrices con mayor trascendencia sobre las cuales se basaran todas las decisiones subsecuentes dentro del proyecto. El objetivo de la metodología es ordenar los procesos que se realizan al iniciar cada uno de los proyectos de infraestructura vial, llevando a cabo un análisis iterativo en las etapas iniciales para que en las actividades subsecuentes (comenzando por la elaboración de la ingeniería de detalle hasta la construcción y cierre de la obra) se ejecuten con cambios mínimos que no incrementen el presupuesto considerado inicialmente, ni tampoco incremente el periodo de ejecución estimado. En este trabajo se presentan 3 casos de estudio, en donde implementamos la metodología dentro de proyectos reales de infraestructura vial. En base a los resultados observados en los diferentes casos de aplicación, podemos decir que su implementación genera costos sumamente bajos, los cuales pueden considerarse despreciables en comparación de los beneficios que puede generar al visualizar los problemas y restricciones del proyecto anticipadamente. El costo de la implementación de la metodología, en todos los casos fluctuó entre $150,000 y $200,000 lo cual representa invertir alrededor del 0.3% al 0.4% del costo total del proyecto de infraestructura completo. A B S T R A C T The construction industry is a sector in which invert important amount of money year by year, in order to improve the living conditions of the human beings who live in certain region. In consequence, one of the items where the governments spend an important percentage of the public revenue is in the city infrastructure. On having realized this kind of projects, a problem observed nowadays is to achieve the effective integration among the initial phases of feasibility, planning and design with the stage of construction, which provokes extra charges for re-works for effect of changes in the projects and increase in the period of execution. This problem generate social demands due to the great number of users who were using alternate routes for to the closing of the streets and avenues during the construction stage of the infrastructureproject and who are translated in delays and lost hours - men. In the initial stages of construction projects, is where spend the least amount of economical resources invested (about 5% - 10%). At this stage the activities of feasibility, planning and project design, to define the guidelines with greater significance which should be based on all subsequent decisions on the project. The objective of the methodology is to sort the processes that take place at the start of each infrastructure projects, conducting an iterative analysis in the initial stages so that in subsequent activities (beginning with the drafting of the detailed engineering until the construction and closure of the work) are implemented with minimal changes that do not increase the budget initially considered, nor increase the estimated project schedule estimated. This work shows 3 cases of study, where the methodology is implemented in real infrastructure projects. Based on the results seen in the many fields of application, we can say that its implementation creates extremely low costs, which can be considered negligible in comparison to the benefits that can lead to visualize the problems and constraints of the project early. The cost of implementing the methodology in all cases fluctuated between $ 150,000 and $ 200,000 which is investing about 0.3% to 0.4% of the total cost of the infrastructure project altogether. 1 I N T R O D U C C I Ó N En la actualidad, las principales ciudades del mundo se encuentran en constante crecimiento debido a la concentración de la población en los polos de desarrollo. Este fenómeno se presenta en las ciudades más desarrolladas del planeta y es por esta razón que los gobiernos de cada una de estas ciudades se encuentran constantemente realizando obras de vialidad que ayuden a que estos lugares cuenten con mejor infraestructura urbana. En consecuencia a esto, una de las partidas en donde los gobiernos gastan un importante porcentaje del ingreso público es en las obras de vialidad en una ciudad. Normalmente las unidades encargadas de realizar estos proyectos (secretarias y dependencias de gobierno) aplican esquemas de contratación entre diseñadores y constructores por separado. Lo anterior conlleva a uno de los principales problemas en la construcción, la efectiva integración entre las fases iniciales de factibilidad, planeación y diseño con la etapa de construcción, lo cual provoca sobrecostos por retrabajos por efecto de cambios en los proyectos e incremento en los plazos de ejecución, lo cual afecta por más tiempo al gran número de usuarios que utilizaran rutas alternas debido al cierre de la vialidad durante la construcción de la infraestructura y que sufren demoras para realizar sus traslados necesarios cotidianamente por efecto de utilizar estas rutas alternas. Es muy común en la práctica que las etapas iniciales de proyecto se realicen incluso años anteriores a la etapa de construcción. Esto anterior, entre otros factores, ocasionan la falta de coordinación que debe de existir entre la planeación, el diseño y la construcción de un proyecto de infraestructura. 2 Las estrategias de desarrollo urbano y obras públicas normalmente tienen el propósito general de mejorar las condiciones en las que la población realiza sus actividades cotidianas de traslado debido a actividades económicas y sociales. Las obras de infraestructura vial surgen debido al crecimiento de una población y por consecuencia el incremento del volumen vehicular. Es común que las ciudades en crecimiento aumente su parque vehicular en una tasa del 3% al 5% anual, debido a esto las intersecciones que originalmente funcionan de manera semaforizada se saturan reduciendo sus niveles de servicio incluso llegando al nivel de falla operativa. El concepto de Niveles de Servicio, es una medida cualitativa que indica al nivel de eficiencia en que se encuentra operando alguna vialidad. Esta descripción del nivel operativo de la vialidad es muy frecuentemente utilizada tanto en México con en Estados Unidos de América. A continuación definiremos los diferentes niveles de servicio que en los que opera una vialidad urbana. Nivel de servicio A Representa una circulación libre, el conductor posee una altísima libertad tanto para seleccionar su velocidad como maniobrabilidad dentro del tránsito. La comodidad es excelente, la seguridad es responsabilidad directa del conductor. Nivel de servicio B Se está dentro del campo del flujo estable, aunque se empieza a percibir la presencia de otros vehículos integrantes de la circulación, la libertad de velocidad permanece relativamente inafectada, aunque existe una ligera disminución en la libertad de maniobra. El nivel de comodidad es algo inferior, porque la presencia de otros vehículos comienza a influir en el comportamiento del individuo. Nivel de servicio C Pertenece al campo del flujo estable, pero marca el comienzo del dominio en el que la operación de los usuarios se ve afectada en forma significativa por las interacciones con los usuarios. La velocidad y posibilidad de maniobra están estrechamente controladas por los altos volúmenes de tránsito, obligado al usuario a una vigilancia importante. El nivel general de comodidad desciende notablemente. 3 Nivel de servicio D Representa una circulación de densidad elevada aunque estable, la velocidad y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, experimentando el conductor una comodidad baja, pequeños incrementos de volumen ocasionan problemas de funcionamiento. Nivel de servicio E Representa condiciones de funcionamiento en o cerca de la capacidad, la velocidad de todos los vehículos se ve reducida a un valor bajo bastante uniforme. La libertad de maniobra es extremadamente difícil y se consigue forzando a otro vehículo. Los niveles de comodidad son enormemente bajos elevándose la frustración de los conductores. La circulación es inestable, debido a que pequeños aumentos de volúmenes o ligeras perturbaciones producen colapso. Nivel de servicio F Se utiliza para definir un flujo forzado o en colapso, esta situación se produce cuando la cantidad de transito que se acerca a un perfil transversal del camino excede la cantidad que puede pasar por él, en estos lugares se forman colas. La circulación se caracteriza por las continuas paradas y arranques, los vehículos pueden avanzar algunos metros a razonables velocidades y luego es obligado a pararse continuamente. Con estos parámetros podemos catalogar los puntos de conflicto más importantes dentro de la red vial de una ciudad; identificando los problemas urbanos más recurrentes, los cuales en muchos casos son ocasionados por las siguientes causas: • Deficientes vialidades para el volumen vehicular existente • Desequilibrio en la localización general de los usos de suelos • Vialidades Incompletas • Planes de desarrollo urbano mal planeados y sin fundamento en estudios técnicos • Carga vehicular mal dosificada • Barreras naturales que configuran el escenario urbano como ríos, arroyos, cerros y accidentes topográficos. Una de las estrategias que se encuentran implementando algunos gobiernos es desarrollar sistemas de vías de flujo continuo como instrumento básico para orientar el desarrollo urbano, aumentar la velocidad de circulación de avenidas y bolulevares principales y disminuir los periodos de demoras que originan los sistemas semaforizados que aún con sistemas centralizados modernos llegan a ser insuficientes por los altos volúmenes que presentan las principales arterias de una metrópoli. 4 Los sistemas de flujo continuo se logran separando los volúmenes principales en una intersección mediante pasos a desnivel ya sea de manera elevada, en donde normalmente se utilizan rampas con muros mecánicamenteestabilizados y vigas de acero o concreto; o bien de manera deprimida, utilizando muros de contención y losas postensadas o apoyadas sobre vigas en los cruces a nivel; o bien de manera combinada. Estas tipo de obras de infraestructura, en México varían del orden de $30 millones de pesos hasta $80 millones de pesos en inversión, y en algunos casos han superado el orden de los $140 millones de pesos. Revisando algunos planes directores de desarrollo urbano, una ciudad del orden de 1, 200,000 habitantes puede requerir alrededor de 10 a 15 pasos a desnivel al año, lo cual significa que el gasto público en materia de infraestructura vial para obras de este tipo puede superar fácilmente los 800 millones de pesos anuales en el presupuesto de una ciudad. Esto anterior es muy interesante, ya que quiere decir que gran parte del dinero que es captado por el gobierno en base a impuestos y otros ingresos es invertido en infraestructura que beneficia a los usuarios de las vialidades, que son los propios ciudadanos de la sociedad en cuestión. Pero la realidad es que hoy por hoy, esas obras de infraestructura en la mayoría de las ocasiones se ven retrasadas por diferentes factores que hacen que la obras se vuelvan más caras que lo originalmente proyectado y se realizan en un periodo de ejecución mayor al acordado inicialmente. El orden de los incrementos en los presupuestos iniciales contra el monto gastado al final de la construcción es de un 30% y en cuanto a los periodos de tiempo, los retrasos son en un promedio de 3 a 4 meses, aunque se han presentado casos de retrasos de más de 1 año. En muchos de los casos, estos retrasos y sobrecostos son generados por problemas que se debieron haber planteado en la etapa de diseño o incluso en la etapa de factibilidad. Para definir de manera más clara esto, es necesario citar las etapas por las que atraviesa un proyecto de construcción las cuales son las siguientes: • Definición del Proyecto por parte de la Secretaría o dependencia de Gobierno • Factibilidad de la Ejecución del Proyecto • Diseño e Ingeniería Conceptual • Ingeniería Básica y de Detalle • Procuración • Ejecución de la Construcción • Mantenimiento 5 En numerosas ocasiones, las obras de infraestructura se comienzan a construir con planos de ingeniería que no contemplan muchas de las principales problemáticas de la construcción o en ocasiones ni siquiera se cuenta con planos de detalle, los cuales son las directrices de la ejecución del proyecto. Esto propicia que agentes externos importantes impliquen cambios en los proyectos, los cuales generan trabajos de reingeniería tanto de diseño como de la construcción. En ocasiones los constructores pueden estar detenidos porque los planos de ingeniería aún no están modificados debido a cambios que se presentaron al momento de la ejecución. Los errores o falta de planeación del proyecto en su etapa de diseño se pueden atribuir a numerosos factores, los cuales pueden ser entre otros: • Pobre definición de alcance o términos de referencia incompletos. • No existe un vinculo entre el estudio de factibilidad de la obra realizado por la dependencia y el proyecto en su etapa de Ingeniería Conceptual. • No consideración de involucrados claves, como dependencias paraestatales y afectaciones aledañas al proyecto. • Planes Directores de Desarrollo Urbano mal elaborados o pobremente definidos. • Obras de desvío mal planeadas. • Problemáticas sociales como mercados rodantes y negocios informales. • Falta de conciliación con Cámaras de Comercio Locales, Representantes de Impuesto sobre Nominas, o algún organismo con quien se debe de analizar el proyecto en su etapa de Factibilidad, como empresas Ferroviarias o empresas del sector privado. Es por eso que en la planeación de obras de vialidad, es importante reconocer la relación estrecha que existe entre las etapas de diseño y construcción. Este proceso debe de ser visto como un proceso integral. Para definir un poco las diferencias que existen entre estas dos etapas, podemos decir que la etapa de diseño es en donde se define el concepto de una obra de vialidad, realizando estudios previos para su concepción y es usualmente representado mediante planos de detalle y especificaciones. Por otra parte el proceso de planeación de la construcción, que se lleva a cabo un poco antes de iniciar la ejecución de la obra, identifica las actividades y los recursos necesarios para poder lograr lo que esta proyectado en los planos de diseño. La construcción es la implementación de los planes seleccionados y la ejecución de los trabajos. Tanto la etapa de diseño como la de construcción, existen numerosas actividades que deben ser realizadas con una variedad muy importante de precedencias y restricciones de las diferentes tareas. 6 La justificación del tema cae en la necesidad de crecimiento de las ciudades en desarrollo debido a la concentración de habitantes, lo cual obliga a los Gobiernos a desarrollar espacios y vialidades que satisfagan las necesidades que la población requiere para realizar sus deslazamientos necesarios. Esto anterior obliga a los Gobiernos y dependencias centrales a proyectar obras de infraestructura vial que logren incrementar la efectividad de los sistemas de transporte urbano. El gasto que los Gobiernos erogan para realizar este tipo de obras es una de las partidas más importantes en los presupuestos de egresos federales y estatales, es decir que se gasta mucho dinero para lograr la realización de estas construcciones. Según la experiencia en obras de infraestructura similares que ya han sido construidas, el presupuesto de este tipo de proyectos, en muchas ocasiones, es rebasado hasta en un 30%, al igual que los tiempos de ejecución, los cuales son rebasados hasta en un 50%. Lo anterior produce gastos innecesarios que pudieran ser aprovechados para construir más obras que beneficien a la ciudad. Además el incremento de los periodos de ejecución afecta indirectamente a muchos sectores económicos debido a las perdidas de horas-hombre debido a los periodos de demora provocados mientras la construcción se encuentra desviando el tráfico vehicular por rutas alternas. El problema que se quiere atacar en la investigación es que no existe una manera o método para llevar a cabo el proceso de diseño integral de un proyecto de vialidad. Además, debido a los constantes cambios en la Administración del Gobierno, ya que en México cada cierto tiempo se encuentran cambiando de funcionarios públicos y personal que maneje de este tipo de obras, en ocasiones estos funcionarios no han desarrollado este tipo de proyectos, por lo cual no conocen los aspectos más relevantes que deben de ser considerados en ellos. En las etapas iniciales de diseño es poco costoso realizar cambios en el proyecto, a diferencia de la etapa de construcción en donde cada cambio representa un costo fuerte debido a reposición de mano de obra, materiales y costo por la reingeniería que se desea modificar. El diseño es la base de cualquier proyecto de ingeniería puesto que lo que se planea en la etapa de diseño es la base de todos los problemas que se presentan en la etapa de construcción, y que se reflejan principalmente en el tiempo de ejecución del proyecto, el cual en la mayoría de las ocasiones excede el tiempo planeado. 7 Esto atrasos se deben en una gran parte a los cambios que se generan al momento de estar ejecutando la construcción del proyecto. Estos cambios son los que pueden retrasar de manera radical la ejecución del proyecto e incrementar los periodos de ejecución los cuales son una molestia para todos los conductores que deben de utilizar rutas alternas de desvío, sin mencionar los incrementos en los costos de construcción del proyecto. Hipótesis Si podemos considerar aspectos de importancia y trascendenciaque afecten la etapa de construcción dentro de etapas tempranas del proyecto (factibilidad, planeación y diseño) entonces podríamos minimizar el tiempo de ejecución y sobrecostos en la etapa de construcción, al seleccionar estrategias que beneficie la ejecución del proyecto, reduciendo cambios y clarificando alcances, con esto mejoraría el control del proyecto para que éste sea realizado dentro del costo proyectado y en el tiempo establecido inicialmente. Objetivos Desarrollar una metodología de diseño eficiente que cubra los aspectos más relevantes que actualmente no se consideran en la etapa de factibilidad y diseño para poder tener un proyecto bien definido y con esto se pueda establecer con mayor claridad los procedimientos de construcción a utilizarse, minimizar al máximo los periodos de ejecución de las obras de infraestructura urbana que se realizan en una ciudad, considerando aspectos que no son tomados en cuenta actualmente por los diseñadores de este tipo de proyectos. Resultados Esperados Encontrar una metodología que conlleve a tener un diseño eficiente de una obra de vialidad urbana, para poder evitar reingenierías y modificaciones que aumenten los periodos de ejecución debido a los retrabajos generados por cambios en el proyecto ejecutivo. Esto anterior también podrá ser utilizado para realizar la planeación de la construcción de la obra de infraestructura minimizando imprevistos de diseño. 8 C A P I T U L O 2: CARACTERISTICAS DENTRO DE LOS PROYECTOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEXICO 2.1 Introducción La industria de la Construcción es un sector en el cual se invierten fuertes partidas económicas año con año, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos que habitan cierta región. Las actividades realizadas dentro de este campo se pueden catalogar en dos grandes áreas. En primera instancia tenemos las actividades operativas o procesos realizados por diferentes secretarias o dependencias de Gobierno o por empresas paraestatales que se enfocan principalmente a los procesos de conservación y mantenimiento tanto de infraestructura existente como carreteras, puertos, presas, plantas de proceso petroquímico o de refinación, etc. Por otra parte tenemos a lo que le denominamos “Proyectos de Construcción”, lo cual entendemos como un conjunto de esfuerzos realizados por diversos grupos de personas, que sirven para materializar una idea en particular, con la cual se pretende alcanzar un objetivo específico en un tiempo determinado, en orden de satisfacer alguna necesidad o requerimiento importante y estratégico. Dentro de los proyectos de construcción (y en general en cualquier tipo de proyecto) existen muchas incertidumbres debido a que los proyectos tienen la característica de ser únicos y por lo tanto los problemas que surgen durante su ejecución son particulares y específicos entre sí, además de estar sujetos a muchas influencias externas; por ejemplo, un edificio de 9 departamentos de 37 niveles o un puente vehicular atirantado. En contraste tenemos a un proceso operativo, en donde en muchos casos se cuenta con información estadística con la cual se pueden inferir comportamientos de las actividades realizados y con ellos definir rendimientos de trabajo los cuales, por el hecho de ser medibles, se pueden estimar probabilidades de variación de esos rendimientos; podríamos mencionar como ejemplo de lo anterior el caso de la conservación o mantenimiento de un sistema de carreteras, es posible inferir cuando y con qué intensidad se realizarán los trabajos de construcción. Actualmente existe una gama amplia de métodos enfocados al control de los procesos operativos, como lo puede ser el caso de SixSigma, ISO9001, etc., así como también existen métodos para la correcta administración de proyectos, como el caso de los lineamientos dictados por el Project Management Institute [Referencia 32] los cuales se enfocan en la correcta administración y control de Proyectos. Sin embargo, los métodos para el control de operaciones pueden ser adaptados fácilmente a cualquier tipo de proceso, a diferencia de un método para administrar proyectos, en donde en cada tipo hay diferentes restricciones y características que vuelven difícil la adaptación de un método general como el que propone el PMI a una tipo de Proyecto en específico, como puede ser un proyecto de infraestructura o un proyecto de vivienda, etc. Para poder adaptar un modelo de administración de proyectos a un tipo de proyectos en específico, es necesario conocer las características y particularidades del proyecto en cuestión para poder realizarlo correctamente. En nuestro estudio abordaremos la parte de los “Proyectos de Construcción”, específicamente hablaremos de los Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial los cuales afectan de manera directa a la población de un lugar o región. En primera instancia, es necesario conocer las razones por las cuales surge un proyecto; podemos mencionar las causas que menciona Yamal Chamoun dentro de su libro “Administración Profesional de Proyectos: La Guía” [Referencia 15] las cuales son las siguientes: “1) demanda del mercado, 2) petición de un cliente, 3) necesidad de negocio, 4) requerimientos legales, 5) avances tecnológicos”. Lo anterior es identificado por la realización de un diagnóstico el cuál detecta la necesidad existente, con lo que el proyecto se convierte en la vía de solución a ese problema. En el caso de proyectos de infraestructura, en muchos ocasiones los proyectos se realizan por una demanda social, lo cual es algo parecido a la demanda de mercado, solo que en este supuesto se deben considerar las necesidades de la población y tomar en cuenta que estos proyectos se realizan en la mayoría de los casos con fondos públicos que han sido obtenidos del pago de impuestos de los ciudadanos de una ciudad o país. 10 Por otra parte, tenemos también proyectos que se desarrollan dentro de la iniciativa privada, dentro de los cuales, normalmente se realiza un análisis económico del retorno de la inversión y remuneración del capital invertido, para determinar la factibilidad económica de la realización del proyecto de construcción. En un proyecto de infraestructura vial, los cuales son en la gran mayoría de los casos manejados por agencias y secretarías de gobierno, su factibilidad es definida usualmente por un análisis del tipo costo/beneficio, en donde se considera a los habitantes o usuarios beneficiados por la realización del proyecto, utilizando parámetros como pueden ser: el ahorro de horas hombre obtenido por la disminución de los periodos de demora en los traslados de la población, la disminución de contaminantes debido a las acumulaciones de vehículos en un sitio en conflicto y el incremento en la velocidad de operación de los vehículos a causa del proyecto de infraestructura. Como mencionamos anteriormente, para poder desarrollar un método eficiente que apoye a llevar la correcta administración y control de un proyecto de construcción, es necesario conocer las características y restricciones de cada proyecto en particular, conocer por qué razones surgen, quienes son los involucrados clave, cuales son los esquemas de contratación que se utilizan comúnmente tanto en el sector público como en la iniciativa privada y por qué se utilizan esos esquemas; cuales son las etapas de los diferentes tipos de proyecto y que etapas se vuelven críticas a lo largo de la ejecución de un proyecto en particular, que trabajo requiere realizar cada persona o grupo de personas para desarrollar el proyecto, cuándo podemos decir que un proyecto ha sido realizado con éxito, que tipos de controles requiere cada tipo de proyecto de construcción, qué impacto tendrá el proyecto de construcción dentro del entorno o sociedad donde se desarrolla.Todo lo mencionado anteriormente se encuentra dirigido a conocer desde diversos ángulos las diferencias tan radicales que pueden existir entre un tipo de proyecto de construcción con respecto de otro. 2.2 Participantes y Esquemas de Contratación dentro de la Industria de la Construcción en México Para entender la naturaleza de los proyectos de construcción es importante identificar cuáles son las partes o equipos de trabajo que interactúan entre sí para poder lograr los objetivos planteados en la concepción del proyecto. Tradicionalmente existen 3 partes en un proyecto de construcción, las cuales son: 11 • El equipo que representa a El cliente, Promotor, Dueño o Dependencia/Agencia de Gobierno o líder de iniciativa del proyecto. • El equipo del Diseñador, Arquitecto o Ingeniero Consultor. • El equipo del Constructor o Contratista de la Construcción. El equipo que representa al Cliente, es quien presenta las necesidades del proyecto inicialmente, es quien se encarga de revisar la factibilidad de la realización del proyecto y quien determina los alcances o términos de referencia, el presupuesto asignado, el tiempo esperado para la ejecución y la calidad esperada en el proyecto. En muchas ocasiones, si el equipo cono cuenta con una plantilla de especialistas, se apoya de consultores especializados y consejeros de inversión para desarrollar los estudios de Factibilidad Técnico-Económicos para poder apoyarse en la toma de decisión de realizar o no el proyecto en cuestión. En muchas ocasiones es el cliente quien selecciona al Arquitecto o Ingeniero que se encargará del diseño del proyecto, ya sea a través de un proceso de licitación abierta o por invitación directa. El diseñador o equipo de diseño, al cual encabeza un Arquitecto o Ingeniero Consultor, es el encargado de realizar las propuestas conceptuales hacia el cliente, tratando de ajustarse hasta donde se pueda a los lineamientos de alcance, tiempo y costo establecidos por el Dueño del Proyecto. El diseñador también es el encargado de realizar el proyecto ejecutivo a detalle, las especificaciones de construcción y los catálogos de conceptos que sirvan como base para la ejecución de los trabajos de construcción. El caso ideal es que estos documentos se encuentren totalmente terminados antes de iniciar los procedimientos de licitación o de comparación de ofertas, para que las diferentes empresas constructoras que se interesen o sean invitadas para cotizar los trabajos de construcción puedan presentar propuestas económicas a detalle. Por último tenemos al constructor, quien se encarga de la ejecución de los trabajos siguiendo los lineamientos especificados por el diseñador. El constructor es responsable de la gestión de la calidad de los entregables de la construcción y su trabajo principalmente consiste en administrar eficientemente los recursos utilizados durante el progreso de la obra. Una de las principales actividades del constructor es la de planificar los trabajos de construcción y realizar una programación de las actividades que se ajuste al tiempo establecidos inicialmente en las bases del proyecto. Una práctica utilizada en los últimos años (lean construction) es la de identificar dentro de los procesos de la construcción, las actividades que generan valor y las actividades que generan un desperdicio de tiempo dentro de los procesos, con el objetivo de minimizar costos y tiempos de ejecución dentro de la construcción del proyecto. 12 Es importante señalar que pueden existir partes adicionales en el proyecto, dependiendo del tipo de cliente que pretenda realizarlo. Se puede presentar el caso de clientes o promotores que deciden realizar una inversión de capital en un proyecto de construcción, cuenten como poca o nada de experiencia en proyectos similares; o bien pueden existir clientes como el caso de Dependencias de Gobierno, que estén bastante familiarizadas en la realización de proyectos de construcción y tenga un equipo técnico de especialistas que puedan tomar decisiones correctas a lo largo de su desarrollo. En el primero de los casos, normalmente los clientes o inversionistas se apoyan de una “Gerencia de Proyectos”, la cual se encarga de asesorar al cliente en el desarrollo del proyecto a lo largo de sus diferentes etapas y participa en la selección de proveedores tanto en la parte de diseño como en la construcción, en el segundo caso, si el cliente o agencia gubernamental tienen experiencia y un equipo especializado, pueden realizar algunos trabajos de factibilidad técnico-económica y de diseño conceptual dentro del mismo organismo y contratar directamente tanto a la empresa de diseño e ingeniería de detalle como a la empresa constructora, o bien contratar diferentes empresas que desarrollen los trabajos de construcción del proyecto (múltiples contratistas). La Gerencia de Proyecto se podría decir que es una parte adicional dentro del desarrollo de un proyecto de construcción y sus responsabilidades dependen de los acuerdos establecidos entre está y el cliente o dueño del proyecto. En algunos casos se maneja el concepto de Gerencia de Proyectos sin responsabilidad, la cual se encarga solamente de asesorar al cliente o inversionista en la realización del proyecto, tanto en la planificación como en la coordinación de las actividades y los contratos de trabajos quedan celebrados entre el cliente y los contratistas, tanto diseñadores como constructores. En otros casos, la Gerencia de Proyectos si tiene una responsabilidad en el Proyecto, ya que, es a través de ella que se celebran los contratos de diseño y construcción, además de eso se encarga también de la planificación y coordinación de las actividades que realizan las diferentes partes que participan dentro del proyecto de construcción. De acuerdo con la naturaleza del Proyecto de Construcción y las características que posean principalmente el Cliente, será él quien definirá los esquemas contractuales del proyecto, eligiendo entre las siguientes posibles alternativas: 2.2.1 Esquema de Contratación Tradicional de Diseño y Construcción En este esquema se contrata una empresa de diseño para realizar los trabajos referentes al desarrollo del proyecto ejecutivo y las especificaciones de construcción, después de terminar esos trabajos se procede a realizar la contratación de la empresa constructora la cual se 13 encargará de construir el proyecto de acuerdo a las especificaciones determinadas por el diseñador. Figura 2.1: Esquema de Contratación Tradicional [Referencia 22] En este tipo de esquemas, el cliente o dueño debe contar con un equipo de soporte técnico que respalde la toma de decisiones, tanto en acuerdos concertados con la empresa de diseño, como la constructora. Es importante que el cliente haya realizado los estudios de factibilidad correspondientes que le permita conocer perfectamente los alcances, el presupuesto y el periodo de ejecución del proyecto para poder lograr acuerdos sólidos entre las partes contratantes. En la práctica en México, este sistema de contratación es de los más utilizados dentro del sector público, realizando primero un concurso o licitación pública del proyecto ejecutivo y después una licitación pública de la Construcción. Para este tipo de esquemas es importante que el Proyecto Ejecutivo se encuentre terminado para poder realizar la licitación de la Construcción, ya que las empresas contratistas utilizan los documentos generados por el diseñador para realizar las propuestas económicas correspondientes, lo que implica que se lleve un poco más de tiempo bajo este esquema que utilizando algún otro. Además, la legislación en México, en los proyectos en el sector público, obliga a las dependencias y agencias de gobierno a respetar periodos mínimos de los procesos de licitación. 2.2.2 Esquema de Contratación Diseño-ConstrucciónEn este esquema, al que también se le conoce como esquema “Llave en Mano”, el Cliente o Dueño contrata a una única empresa que preferentemente tenga mucha experiencia en la CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO DISEÑADOR O EMPRESA DE DISEÑO CONSTRUCTOR O EMPRESA CONSTRUCTORA 14 construcción del tipo de proyectos que se está considerando, la cual realizará todo el trabajo, tanto de diseño como de construcción del proyecto. Con este esquema, se busca concentrar toda la responsabilidad en una sola empres, con lo cual se simplifica el trabajo administrativo por parte del dueño. La empresa será la que desarrolle tanto las ingenierías como la construcción, con lo que se podrá reducir los tiempos de ejecución del proyecto debido a que no se tienen que tener el proyecto ejecutivo terminado para comenzar con los trabajos de construcción. Figura 2.2: Esquema de Contratación Diseño‐Construcción [Referencia 22] Cuando el cliente o dueño decide utilizar este tipo de esquemas de contratación, debe de seguir muy a detalle el desarrollo del proyecto, debido a que necesita ir revisando lo que la empresa está proyectando y ejecutando, es por eso que para estos casos el cliente o dueño debe de contar con un equipo técnico que evalúe las propuestas realizadas por la empresa contratista. En estos casos, la empresa a la cual se le adjudica el proyecto completo, pudiera sub-contratar algunas de sus partes, aunque esos subcontratos cae dentro de su responsabilidad. Este tipo de esquemas es muy utilizado en Estados Unidos de América y algunas dependencias Paraestatales en México (CFE) han comenzado a utilizarlo también. Cuando se realiza la convocatoria dentro de un proceso de licitación que considere este esquema, se le solicita a las empresas interesadas en desarrollar una propuesta conceptual del proyecto o pre-ingeniería, que muestre la propuesta realizada por la empresa, la cual será evaluada por un comité técnico junto con otras propuestas. En la mayoría de las ocasiones los gastos invertidos por el desarrollo de la propuesta conceptual que realiza la empresa, corre bajo su propio riesgo sin que exista remuneración alguna por esos trabajos, aunque algunas CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 15 dependencias de gobierno en E.E.U.U. regresan un honorario a las empresas que resultaron no-seleccionadas, con el objetivo de cubrir ese gasto. 2.2.3 Esquema de Contratación tradicional involucrando a una Gerencia de Proyectos como asesor. En este esquema, al igual que en el primero, se contrata una empresa de diseño para realizar los trabajos referentes al desarrollo del proyecto ejecutivo y las especificaciones de construcción y se contrata también a una empresa de construcción que se encargará de ejecutar los trabajos proyectados; adicionalmente se contrata una Gerencia de Proyectos, la cual como se mencionó anteriormente apoya al Cliente o Inversionista en las actividades desarrolladas dentro del proyecto como lo puede ser la selección de contratistas, la planeación de la obra, la coordinación entre los equipos de trabajo, etc. Básicamente interviene como un asesor o consejero del cliente, ya que bajo este esquema, la gerencia de proyectos no tiene responsabilidad alguna debido a que los contratos se celebran entre el cliente y las empresas de diseño y construcción. Una de las funciones principales de la Gerencia de Proyectos dentro de este tipo de esquemas, es apoyar al cliente o dueño con la verificación y el control de las estimaciones de los trabajos parciales que realice el constructor, además de también apoyar con el control de calidad de los trabajos ejecutados por la constructora y de la gestión de los materiales suministrados por parte del dueño o cliente. Figura 2.3: Esquema de Tradicional involucrando a una Gerencia de Proyectos. [Referencia 22] CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO DISEÑADOR O EMPRESA DE DISEÑO CONSTRUCTOR O EMPRESA CONSTRUCTORA GERENCIA DE PROYECTOS 16 Cuando se decide utilizar este esquema, es debido a que el Proyecto de Construcción es de magnitud considerable y el cliente o inversionista carece de un cuerpo técnico suficiente que le apoye en los trabajos de coordinación de obra, programación de las actividades y en la toma de decisiones del proyecto de construcción. En México, se utiliza este esquema tanto en el sector privado como en el sector público, principalmente cuando no se cuenta con el personal suficiente para controlar los trabajos de coordinación de las actividades de campo. En estos casos se establecen contratos de servicio que normalmente son asignados directamente para cubrir los honorarios de la Gerencia de Proyecto. 2.2.4 Esquema de Contratación involucrando a una Gerencia de Proyectos con Responsabilidad. En muchas ocasiones, el cliente o inversionista que pretende realizar el proyecto, no está involucrado o no conoce los procesos que se realizan dentro de un Proyecto de Construcción, o bien, el cliente o dueño no se siente cómodo al tener que realizar el trabajo administrativo de celebrar contratos entre las diferentes partes que participan en el proyecto, sobre todo cuando se es necesario contratar a varias empresas para la ejecución de los trabajos de diseño y construcción. Es entonces que aparece el esquema de que el Cliente contrate una Gerencia de Proyectos, la cual será responsable de celebrar los sub-contratos que sean necesarios para desarrollar el proyecto de construcción, además de realizar el trabajo de planeación, programación de las actividades y coordinación de la construcción entre los diferentes contratistas que participen en el proyecto. Es importante mencionar que la Gerencia de Proyectos no tiene por objetivo realizar algún trabajo de diseño o construcción, sino que funge como mediador entre las partes y en algunos casos es quien suministra al constructor de algunos materiales y/o equipo menor para la construcción, como lo puede ser concreto premezclado, andamios, equipo de seguridad, etc. Este tipo de esquema de contratación es cada vez más utilizado en México dentro de la iniciativa privada, debido a que es cómodo para los clientes o inversionistas concentrar toda la responsabilidad en una sola empresa la cual tenga una buena reputación de entregar los proyectos a tiempo, dentro del presupuesto establecido y bajo los estándares de calidad acordados inicialmente. 17 Figura 2.4: Esquema de Contratación involucrando a una Gerencia con Responsabilidad [Referencia 22] En el sector público, este esquema es poco o nada utilizado debido a que la mayoría de las dependencias y agencias gubernamentales que manejan proyectos de construcción no contratan a una empresa para que realice sub-contratos de los trabajos, de hecho en algunas dependencias de gobierno en México, se prohíbe sub-contratar los trabajos convenidos en un contrato de obra pública, aunque se vuelve muy difícil verificar que el contratista sea quien realice todos los trabajos solamente con el personal de su empresa. 2.2.5 Esquema de Contratación Cliente-Constructor Este esquema se utiliza, cuando el cliente cuenta con un equipo de diseño especializado para la realización de proyectos ejecutivos de construcción; este puede ser el caso de algunas empresas Paraestatales y Agencias o Dependencias de Gobierno que cuenten con el personal técnico especializado adecuado debido a que, por su giro, realicen proyectos de construcción con cierta regularidad que justifique tener un departamento técnico. En este caso el cliente o dependencia de gobierno entregará las especificaciones de diseño a diferentes contratistas para que realicen propuestas económicas tal como sucede en el esquematradicional. CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO EMPRESA DE DISEÑO I EMPRESA CONSTRUCTORA II GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESA CONSTRUCTORA I EMPRESA CONSTRUCTORA III 18 Figura 2.5: Esquema de Contratación Cliente‐Constructor [Referencia 22] Este tipo de esquemas es utilizado en México por algunas empresas Paraestatales como CFE en proyectos que realizan con cierta regularidad como la instalación de líneas de alta tensión o en algunas dependencias de gobierno bien consolidadas para los proyectos de ampliación de avenidas y bulevares (pavimentación). 2.2.6 Esquema de Contratación por Administración En este esquema, el contratista y el cliente o dueño llegan a un acuerdo de fijar un honorario que cubra los gastos indirectos y la utilidad del contratista. El cliente pagará al contratista los costos directos generados por la construcción del proyecto en un cierto periodo de tiempo (normalmente se manejan periodos semanales o quincenales) y adicionalmente se pagará un porcentaje adicional sobre el monto del costo directo, el cual representa el honorario del constructor. El constructor será responsable de la compra de los materiales, el pago del salario y las prestaciones de Ley de la Mano de Obra y de la renta de los equipos necesarios para la correcta construcción del proyecto. Es complicado aplicar este esquema en una empresa de diseño, ya que sería necesario cuantificar las horas-hombre de trabajos y tener una tarifa por hora de cada uno de los empleados de la firma de diseño, además de considerar los gastos por los materiales consumibles y alguna tarifa por el uso de equipo de diseño como computadoras o equipos de impresión. CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 19 Figura 2.6: Esquema de Contratación por Administración [Referencia 22] Este esquema es frecuentemente utilizado dentro de la iniciativa privada, en proyectos de construcción pequeños. Existen algunas variantes de este esquema como en vez de fijar el honorario respecto al costo directo, se fije respecto a metas u objetivos dentro del proyecto. En vez de definir el honorario comparando los avances contra un presupuesto entregado en un inicio (catalogo de conceptos), se compara contra una serie de objetivos establecidos al inicio de la construcción, los cuales definen el honorario que se entregará al contratista. Esto anterior se realiza con el fin de que los contratistas controlen más los gastos en los materiales, ya que dentro de los objetivos establecidos normalmente se indican las cantidades de los materiales que debieron haber sido utilizados hasta cierta etapa de la construcción, además de respetar los compromisos establecidos del periodos de ejecución de obra en las diferentes etapas del proyecto. 2.2.7 Esquema de Contratación con Mano de Obra Directa Algunas dependencias y/o secretarias de gobierno, las cuales cuentan con equipos adecuados de construcción y cuenten con proyectos elaborados internamente o por algún consultor externo, utilizan mano de obra directa para realizar proyectos de construcción menores o para realizar diversos mantenimientos. Entre algunos de estos proyectos pueden ser el de recarpeteo o bacheo menor en diferentes vialidades con pavimentos dañados. Para estos casos no es necesario realizar un contrato formal de los trabajos, sino que se contrata personal por obra determinada para realizar los trabajos con herramienta y equipo proporcionado por la dependencia de gobierno. Al contratar solamente la mano de obra, se CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POR ADMINSITRACIÓN 20 genera un ahorro debido a que si se contrata a una empresa por estos trabajos, además del costo de la mano de obra, se cobra un porcentaje adicional por indirectos y utilidad. Figura 2.7: Esquema de Contratación con mano de obra directa [Referencia 22] Este esquema es cada vez menos utilizado dentro de las dependencias o agencias de gobierno, ya que implica trabajo administrativo extra debido a las altas y bajas de las prestaciones de Ley requeridas para los empleados que realizan estos trabajos dentro de la dependencia. En ocasiones se conserva solamente una brigada de campo permanente dentro de los empleados de una dependencia de gobierno, para los trabajos más recurrentes (como puede ser el caso de una brigada de topografía o una cuadrilla de trabajadores generales). 2.2.8 Esquema de Contratación BOOT Los esquemas de contratación del tipo BOOT (build, own, operate and transfer) [Referencia 22] que por su siglas en inglés significa construir, tener en propiedad, operar y transferir, están ganando popularidad últimamente en proyectos de infraestructura de gran envergadura, tradicionalmente eran financiados por el gobierno, pero actualmente son las grandes empresas constructoras las que financian estos proyectos. Básicamente estos proyectos son parecidos a los realizados bajo el esquema Diseño-Construcción, ya que es el constructor que se encarga también de la elaboración del proyecto ejecutivo y las especificaciones de construcción. La diferencia en estos proyectos es que el constructor es quien realiza el financiamiento de la obra para posteriormente que este ejecutada, reciba regalías por el uso de las instalaciones durante determinado periodo de tiempo, periodo en el cual el constructor recuperará la inversión realizada y generará una ganancia; finiquitado este periodo las instalaciones serán transferidas al Gobierno de acuerdo a lo establecido en la negociación del contrato. CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO MANO DE OBRA DIRECTA 21 Figura 2.8: Esquema de Contratación BOOT [Referencia 22] Este tipo de esquema de contratación está comenzando a ser utilizado en diferentes países en vías de desarrollo donde existen problemas para encontrar financiación nacional (debido a la magnitud del proyecto y a los recursos económicos necesarios que ello implica) y que necesitan la presencia de empresas extranjeras con experiencia en este tipo de esquemas y que tengan acceso a financiamientos internacionales para poder desarrollar proyectos de construcción de este nivel. Un ejemplo típico de este tipo de proyectos donde se maneja este esquema contractual es el caso de la construcción de una autopista de peaje. Estos proyectos también son utilizados en países desarrollados en donde los Gobierno no están dispuestos a financiar obras de infraestructura haciendo uso de las recaudaciones de impuestos de la población. 2.3 Etapas de un Proyecto de Construcción Al conocer un poco acerca de los esquemas de contratación que son utilizados a lo largo de los Proyectos de Construcción, es necesario conocer también las diferentes etapas por las que atraviesa un proyecto [Referencia 30], para de esa manera tener una referencia del tiempo en que se debe de llevar a cabo cada una de las actividades para el correcto desarrollo del mismo, las cuales describiremos en breve: 1) Necesidad de Proyecto: Surge cuando alguna persona o entidad estratégica detecta la necesidad de realizar el proyecto por alguna causa en especial, como lo puede ser una demanda externa o una necesidad o deseo de negocio. 2) Requerimientos de Estudios de Factibilidad Técnica y Económica: Este tipo de estudios se realizan para determinar las diferentes alternativas de las configuraciones conceptuales EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CLIENTE, PROMOTOR, INVERSIONISTA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO 22 iniciales del proyecto y su factibilidad técnica de poder ser realizada. El objetivo final de este tipo de estudios es determinar un costo estimado y un programa de trabajo cercano ala realidad que permita seleccionar una de las diversas alternativas técnicamente correctas que se analizaron dentro del estudio. 3) Revisión de los Estudios de Factibilidad: Deben de ser revisados por parte de la entidad que tiene la Necesidad del Proyecto junto con los involucrados claves del proyecto. En este punto se debe realizar un análisis económico para definir la tasa de retorno del proyecto, el periodo de retorno de la inversión, o bien, un análisis de costo/beneficio del proyecto. 4) Toma de Decisión de la Realización del Proyecto: Es en este punto en donde el Cliente o Dueño, después de haber consultado con los involucrados claves, autoriza la realización del proyecto y la forma en cómo realizarlo de acuerdo a los estudios de factibilidad; o bien, considera necesario la realización de estudios de factibilidad adicionales; o en su caso decide abandonar el proyecto por falta de recursos económicos o por una baja rentabilidad del proyecto. 5) Diseño Final del Proyecto: Esta etapa la comenzamos siempre y cuando el proyecto haya sido autorizado en la etapa anterior. En este punto, se tiene definido el concepto general del proyecto, sin embargo, es necesario realizar una ingeniería de detalle para realizar un proyecto ejecutivo en donde se entreguen los planos y las especificaciones de construcción para con esto poder llevar a cabo la preparación de los documentos contractuales para la construcción del proyecto. 6) Procuración: En esta etapa adquiere (ya sea por compra o arrendamiento según sea la demanda del proyecto) la maquinaria y el equipo especializado necesario para la materialización del proyecto de construcción. 7) Licitación o concurso para adjudicación de la Construcción: En este punto, se cuenta con la ingeniería de detalle y las cantidades de obra listas para que se obtengan diferentes propuestas de diversas empresas constructoras y evaluar entre ellas cual es la que ofrece la mejor oferta en cuanto a tiempo y costo para la ejecución del proyecto. 8) Ejecución del Proyecto de Construcción: En esta etapa se lleva a cabo los trabajos necesarios de construcción del proyecto, en teoría para este punto, el proyecto debe de estar totalmente definido en los planos de detalle y las especificaciones que se realizaron en la etapa de diseño del proyecto, para evitar en lo mínimo cambios que retrasen la ejecución del periodo de construcción, o bien, se causen re trabajos debido a indefiniciones lo cual se traduce en incrementos dentro del presupuesto original. 9) Cierre del Proyecto: En esta etapa se finiquita a la empresa o a las empresas que participaron dentro de la ejecución de la construcción, se realizan pruebas finales en los diferentes sistemas y se genera una serie de planos denominados “As built” los cuales indican las 23 características de la configuración final del proyecto de construcción, en caso de haber sufrido cambios o ajustes con respecto al proyecto definido en la etapa de diseño. 10) Mantenimiento del Proyecto: Esta etapa ya no corresponde propiamente al proyecto de construcción, pero es necesario entregar al cliente o dueño, manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones construidas, así como los cuidados y precauciones que se deben tomar para el correcto funcionamiento de las instalaciones construidas. 2.4 Tipos de Proyectos dentro de los diferentes sectores en la industria de la construcción en México. Debido a que la industria de la construcción es sumamente versátil y participa en muchos sectores económicos, existen diferencias en las etapas que conforman su desarrollo, dependiendo del tipo de proyecto que se pretenda realizar. La industria de la construcción tiene una gama muy amplia de sectores en donde se desarrollan los proyectos de construcción, los cuales podemos clasificarlos de una manera general dentro de los siguientes: • Proyectos de Edificación Comercial • Proyectos de Edificación Social • Proyectos de Vivienda o Fraccionamientos • Proyectos de Infraestructura • Proyectos de Proceso Industrial 2.4.1 Proyectos de Edificación Comercial Dentro de los proyectos de Edificación, se consideran los proyectos de centros comerciales, viviendas residenciales de alto nivel, edificios de oficina o departamentales, proyectos de hoteles y centros recreativos, y en general cualquier tipo de proyecto que sirva para alojar de manera temporal a seres humanos, salvo por el caso de edificios de departamentos y viviendas residenciales de alto nivel, los cuales también se pueden considerar también como proyectos dentro del sector vivienda. Básicamente, este tipo de proyectos surgen por necesidades muy específicas, en donde es necesario hacer estudios de factibilidad económica para definir principalmente el periodo de 24 retorno de la inversión y el costo estimado del proyecto de construcción. En este tipo de proyectos, los arquitectos juegan un papel muy importante, ya que son los encargados de definir las características funcionales del proyecto y realizar propuestas esquemáticas que muestren al cliente o a los inversionistas las características principales del proyecto de construcción, los cuales son quienes tomas las decisiones trascendentes dentro del proyecto. También se encargan en muchas ocasiones, de desarrollar la ingeniería de detalle (con ayuda de algún ingeniero) y las especificaciones de construcción en la etapa de diseño final del proyecto. En este tipo de proyectos también es común que aparezca alguna empresa de administración o gerencia de proyecto la cual se encarga básicamente de coordinar esfuerzos entre diseñadores y constructores para poder asegurar que el proyecto se desarrolle con éxito. En este tipo de proyectos, la etapa de procuración es relativamente sencilla debido a que el equipo utilizado en este tipo de proyectos, por lo general está disponible dentro del mercado local en donde se genera el proyecto, a menos que éste sea desarrollado en algún lugar con poca densidad de población. Los insumos que se deben de cuidar con mayor énfasis dentro de este tipo de proyecto son los materiales utilizados y la mano de obra, ya que estos representan de un alrededor de un 50% dentro del proyecto de construcción global. 2.4.2 Proyectos de Edificación Social Estos proyectos son muy parecidos en cuanto a forma a los proyectos anteriores, con la diferencia que estas edificaciones están destinadas para el beneficio de la comunidad donde se pretenden construir. Ejemplos de este tipo de construcciones son el caso de Hospitales, Teatros, Estadios, Centros de Desarrollo Tecnológico, Oficinas Administrativas de Gobierno. Estos proyectos normalmente son manejados dentro del sector público y su concepción se origina de acuerdo a las necesidades que pudieran existir dentro de una comunidad o sociedad específica (de ahí el nombre de su clasificación como Edificaciones Sociales). En estos proyectos, las dependencias encargadas de la construcción de estas obras necesitan revisar prioridades y estimar, mediante estudios de factibilidad técnico-económica y análisis del tipo costo-beneficio, la localización y magnitud del proyecto, dependiendo de las demandas y necesidades que se quieran resolver con este tipo de proyecto. Al igual que las edificaciones del tipo comercial, los arquitectos juegan un papel importante dentro de estos proyectos, ya que son ellos quienes se encargan de realizar las adecuadas distribuciones de los espacios en función de la magnitud con la que se pretende construir el 25 proyecto de edificación; por ejemplo, en el caso de un hospital, se requiere saber la capacidad que éste tendrá y en función de ello se comienza a proyectar el inmueble, o en otro caso, por ejemplo el de un Teatro o un Estadio , se requiere conocer la capacidad que tendrán para proyectar espacios adecuados dentro de las instalaciones y proyectar
Compartir