Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!
ANEXO-RESOL-59
Aprenda y Aprenda
Compartir
Vista previa del material en texto
FoLiO
24 SEP 2020 F LIO leo
ni icrr' rr -rrruirre Rní,iiih>'ie r LI L'JJ LJL JI U LIl U L/.J lvii l 1 IVIV
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
OBRA: REFACCIONES EDILICIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS.
UBICACIÓN: CALLE RIVERA INDARTE N0650 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INDICE
CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1° Significación y alcance.
Art, 2° Objeto.
Art. 3° Procedimiento de Selección y Sistema de Contratación.
Art. 4° Categoría de la obra.
Art. 5° Clasificación y calificación de la obra.
Art. 6° Cómputo de plazos.
Art. 70 Presupuesto oficial y plazo.
Art. 80 Régimen legal aplicable.
Art. 90 Domicilio a los fines de la contratación.
Art. 100 Lugar y plazo para consultas - aclaraciones. AN F)(O t
Art. 11° De la certificación de la documentación. roLIo,,jÇL
OCTO
CAPÍTULO II - DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA
LRE50L._.0 0 0 00 5
Art, 12° De la presentación de las propuestas.
Art. 130 Responsabilidad del Oferente. EximicióICOmitente.
Art. 14° Capacidad necesaria para resultar d dicatario',\'
Art 150 Mantenimiento de las propuestas'
\
CAPÍTULO III - DEL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Art. 16° - Acta de prelación.
Art. 17° Causales de rechazo.
Art. 180 De la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas.
Art. 19° Oferta más ventajosa - Metodología de Evaluación.
Fs co ,LJA
, ?/ guel Angel Bustos Rev
¡ efede Área Legales (f Dire,ón de Asuntos Legales
1 t4inisteno de Finanzas
CAPÍTULO IV - DE LA ADJUDICACIÓN / JU
Art. 200 De la Adj udicá o R /
LUCRE'i POWEL
ÁreÇtÇteC0
1e1'as Propuestas.
Finanzas
/
N)COLAS RAMIA
:[RATACONES
cán Operava
•;y' Preisón Social
;e Finanzas
Art. 21° Registro de Obra.
CAPÍTULO V - CONTRATO
Art. 22° De la firma del contrato.
Art. 23° Garantías.
CAPÍTULO VI - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Art. 24° DeI replanteo y ejecución de la obra.
Art. 250 Inicio de la obra.
Art. 260 Realización de los trabajos.
Art. 27° Ejecución de la obra de acuerdo a su fin.
Art. 280 Documentación a cargo del contratista.
Art. 290 Propuestas alternativas de materiales o equipos.
Art. 300 Tramo de muestra.
CAPÍTULO VII - INSPECCIÓN
Art. 310 Del contralor de las obras - Inspecciones.
Art. 32° Libro de órdenes de servicio y libro de notas de pedido.
Art. 33° Obrador -comodidad de la inspección.
CAPÍTULO VIII - MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 34° Certificaciones y forma de pago.
Art. 35° Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta o Anticipo Financiero.
Art. 36° Cumplimiento de la Ley Provincial N° 8470.
Art. 370 Redeterminación de precios.
Art. 37°bis Tributos.
Art. 380 Acopio.
Art. 39° Fondo de reparos.
CAPÍTULO IX - RECEPCIÓN DE LA OBRA
Art. 400 Recepción provisional.
Art. 410 Plazo de garantía.
Art. 420 Recepción definitiva.
cw
Art. 430 Devolución de las garat11
Ab. MI Ángel Bustos Re"
Jefe de Area Legales
Dirección db Asuntos LeS
Mirstt'k' de Firanv
o
1
.2 4 SEP 2020
CAP ÍTU
Art. 44°
Art. 45°
Art. 46°
Art. 47°
Art. 48°
Art. 490
Art. 50°
Art. 51°
Art. 52°
Art. 53°
Instrumental a cargo del contratista.
Seguros.
Documentación del proyecto en obra.
Jornales.
Responsabilidad a cargo del contratista.
Limpieza de obra y obrador.
Documentación conforme a obra.
Protecciones.
Limpieza final de obra.
Normas de seguridad.
00 CAPÍTULO XI - SANCIONES
Art. 540 Régimen de multas.
Art. 55° Rescisión del contrato.
ANÉX-Or
FOLIO
Anexo 1: Declaración jurada de domicilio legal. LEY
DCTO _n
Anexo 2: Declaraciones Juradas.
LREOL
_i"_"
Anexo 3: Formulario Propuesta.
Anexo 4: Curva de Inversión.
Anexo 5: Cuadro de Avance.
Anexo 6: Listado de Equipos, Instrumental y Vehículos a afectar a la Obra.
Ab. HUGO NICOu,,
LUCCIA V. POWEL
Área Cqtaadon a y Tócr, DI~ Gol. éa - Msterioie Frf. .s
D És CV,
Je de Arca Legales
unlos Legales
tinisterio de Finanzas
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
OBRA: REFACCIONES EDILICIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS.
UBICACIÓN: CALLE RIVERA INDARTE N° 650 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CAPÍTULO 1 — DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE
Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicarán para la Subasta Electrónica, 40
contratación y ejecución de la obra del epígrafe.
DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones contenidas en éste pliego se entenderán de
la siguiente forma:
AUTORIDAD COMPETENTE: Ministerio de Finanzas.
COMITENTE: Es el organismo del Estado Provincial que contrata la obra objeto de Subasta
Electrónica (Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas).
AUTORIDAD ADJUDICANTE: La Autoridad Competente para Adjudicar la obra (Secretaría de
Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas).
ADJUDICATARIO: Oferente cuya oferta ha sido considerada por la Comitente como la más
conveniente.
CONTRATISTA: Aquel adjudicatario que previo acompañar la documentación exigida en el
presente Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la
Comitente.
OFERENTE: Toda persona humana o jurídica que participe en el procedimiento de selección de
que se trate para formular su propuesta u oferta.
GERENCIA DE OBRA / REPARTICIÓN: Es el organismo que llevará a cabo la supervisión, contro
e inspección de la obra. En el presente caso es la Dirección de Infraestructura
Descentralización de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.
A.C.: Agrupamientos de Colaboración.
C.A.: Contratos Asociativos.
jStOS Revo'
Legates je~Z re
. dér.tOS
íeCC°' PSU a
C.C.: Consorcio de Cooperación.
N.P.: Negocio en Participación.
24 SEP 2020
P.P.C.: Pliego Particular de Condiciones.
T.O.: Texto ordenado de norma legal.
U.T.: Unión Transitoria.
ARTICULO 2: OBJETO
El objeto del presente procedimiento de selección, es contratar la ejecución de la Obra:
"REFACCIONES EDILICIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS,
UBICADO EN CALLE RIVERA INDARTE N° 650 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA", en un todo
conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo correspondiente.
CONSIDERACIONES GENERALES: Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán
tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego
de Obra objeto de la presente Subasta Electrónica.
La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin,
lo de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentación, aunque en la misma no se mencionen todas las acciones, trabajos y
provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga
derecho a cobro adicional alguno.
ARTÍCULO 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - SISTEMA DE CONTRATACIÓN
1
a) Procedimiento de Selección: Subasta Electrónica Obra
i 1
b) Sistema de contratación: 1 EOLiO - -
Renglón Único "Obra Civil" - Unidad de Medida 1
ARTÍCULO 4: CATEGORÍA DE LA OBRA L0_1ojjI
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074 C,
la presente obra es:
Renglón Único "Obra Civil: Segunda Categoría - Obra de Arquitectura.
ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
é55>
AOBRA \ L
De acuerdo con lo establecido en el Decretó Ley 1332JC\y$Ljecreto RegIamentrj.øI4—C,
la presente obra es: 1 ( , í )
Renglón Único "Obra Civil: Arquitectura 10Yo\
/ )
b. Ángel stos
ARTÍCULO 6: CÓMPUTO DE PLAZOS \>-"J Jete le Área egaies
¡A V- pOWE.L Direccá de Asuntos Leres
Mm; teno de Finanzas
Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados e días calendario
tmenodør - (Artículo N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 -T.O. N° 4758/ 7), salvo expresa
indicación en contrario.
ARTÍCULO 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO
El presupuesto oficial para la contrataciónde la obra objeto del presente, asciende a la suma
de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON NOVENTA Y SIETE
b
(.
CENTAVOS ($2.628.050,97) IVA incluido, y toda carga tributaria y social vigente,
co irespondientes a valores del mes de FEBRERO del año 2020.
El plazo total para la ejecución de la obra "REFACCIONES EDILICIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, UBICADO EN CALLE RIVERA INDARTE N° 650 DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA", se establece en CIEN (100) días corridos, según el siguiente detalle:
a- Plazo para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Plan de Higiene y Seguridad: QUINCE
(15) días corridos desde la firma del Contrato.
b- Plazo para la ejecución de la obra: OCHENTA Y CINCO (85) días corridos a partir de la
firma del Acta de Replanteo pudiendo trabajar de lunes a lunes las 24 hs siempre y
cuando se respete y cumpla con la normativa horaria municipal y no afecte las tareas
laborales de la repartición. Para ejecutar tareas fuera de estos horarios se realizarán
con previa coordinación y autorización de la Dirección de Infraestructura y
Descentralización del Ministerio de Finanzas y con la Dirección General del Registro
General de la Provincia.
No se permitirá comenzar con el plazo del punto "b" (ejecución de la obra), sin que el
adjudicatario haya cumplimentado con la entrega de lo solicitado en el punto "a" (Desarrollo
del Proyecto Ejecutivo y Plan de Higiene y Seguridad) del presente artículo.
ARTICULO 8: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
Para la Subasta Electrónica a realizarse con motivo de contratar la ejecución de la obra que se
trata y a los efectos legales y constructivos regirán las disposiciones contenidas en:
- Ley N° 8614 sus modificatorias y decretos reglamentarios - Ley de Obras Públicas.
- Decreto N° 30/2018.
- Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. N° 4757/77).
- Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77) Pliego General Condiciones.
- Decreto N° 800/2016 Régimen Provincial de Redeterminación de Precios, sus normas
modificatorias aclaratorias y complementarias
- Decreto N° 1505/2016
- Decreto N° 1823/2016
- Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.
- Este Pliego Particular de Condiciones.
- Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se
aplicarán las disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia, -
Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y
subsidiaria mente los del Derecho Privado.
- Decreto N° 1419/2017 y sus modificatorias -
- Decreto N° 108/2018.
- Decreto N° 180/2008.
- Ley N° 10.680, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Córdoba, sus modificatorias o
la que en un futuro la reemplace.
Ley N° 10.678, Presupuesto General de la Administración Pública, sus modificatorias o
en ur útu?Ø
Le° 90€,.Leyde ciÓtanciera, Decreto Reglamentario N° 150/04 y
ey IN 600 DCO. 4 /2015) - Código Tributario Provincial vigente y sus
/
Ñ i20 , ilF Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.
1331
Revo ffdba.Buslos t RE
pQWL / Ministerio de FirarzsLC .
DiI'Y . ro de f'
24 SEP 2020
- Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentaci
las complementen o sustituyan.
- Ley Nacional N° 17.418 de Seguros y las normas que la modifican y complementan.
- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 y las normas que la modifican y complementan.
- Decreto N° 3925/69, Seguros de caución.
- Resolución N° 55/2017 de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la fecha de
Contratación. Asimismo, y además del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones
Técnicas, forman parte de la presente Subasta Electrónica y pasarán a formar parte del
contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cómputo y
Presupuesto, los Análisis de Precios, el Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y
los Planos.
ARTÍCULO 9: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
LU RE Ze..
tTt2Cjcfl,S
ec,oi c orc1r, Ope(va Mir.,teno de Finanzas
Ab
~
.TO1Á
.
IyT46
!edFir
A todos los efectos legales se considerará domicilio constituido del proponente y eventual
adjudicatario, el domicilio constituido mediante sistema electrónico en Registro CID¡.
Considerándose domicilio electrónico, el usuario y contraseña, generado a través del trámite
de Registro en Compras Públicas.
Solo podrán participar de un procedimiento de subasta electrónica los proponentes que se
encuentren Registrados en el portal web oficial de Compras Públicas. A tales fines, los
interesados podrán ingresar a la página web: compraspublicas.cba.gov.ar, en la sección
Proveedores, donde encontrarán mayor información a este fin, o podrán acceder al instructivo
para llevar a cabo dicha registración en el siguiente link:
http://com praspublicas.cba .gov.ar/proveedores/como-registrarteen-compraspublicas/
Asimismo, podrán comunicarse con el Registro oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado, vía celectronico 111 ropycconpraspubcascba gov ar o telefónicamente al
(0351)447447.487.
ACLARAC(OÑ: i -perjuío\çIe lo establecido 1 iárráfos precedentes, cabe advertir que
para resuitartuhqatarto de la present ubata Ele trónica,-
esta blectdo en el arkulo 14 de1-pe en e ieg Pa r e Codtc 4cjoidad al
Decreto t° ±4172ø17. / 11/ /
bl Ángel Bustos Revoi
FOLIO _•
'' .'--•--. // .J efe .'ej Legales LEY
-. fl•• 1 -. - - -- - -
ARTÍCULO N° 10: LUGAR Y PLAZO RONSULTAS $ÓRACI fl J '9
Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través
del Portal Web oficial de Compras Públicas, ingresando a la página web que se detalla
continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la
acción;, Preguntas y Respuestas de la Sección; Mis Invitaciones respecto del procedimiento de
subasta electrónica en el cual se está participando. Las mismas serán evacuadas por la
Comitente y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en
Compras Públicas.
Las respuestas y aclaratorias que se efectúen serán publicadas en la página
compraspublicas.cba.gov.ar, ingresando en la sección "Oportunidades Proveedores". Los
pedidos de aclaratorias y sus respuestas pasarán a formar parte de los presentes Pliegos de
Condiciones Particulares y los de especificaciones técnicas, como documentación
complementaria. No obstante ello, es responsabilidad de los oferentes interiorizarse de la
totalidad de las NOTAS ACLARATORIAS emitidas por la Comitente, no pudiendo alegar
desconocimiento de las mismas al momento de formular las propuestas.
La comitente, en cualquier momento si lo juzga necesario, podrá también formular
aclaraciones de oficio, como así también prorrogar la fecha de subasta, mediante notas
aclaratorias sin consulta, que serán publicadas en el referido sitio web.
Referente para contacto: a) Por cuestiones relativas a registro en ComprasPúblicas: ingresando
a la página web: compraspublicas.cba,gov.ar, o comunicarse con el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado vía correo electrónico a la casilla
ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar o telefónicamente al (0351) 447-4869 o 447-4872, o
dirigirse a las oficinas del Registro de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs., en Av. Concepción
Arenal N054, de la ciudad de Córdoba.
b) Por condiciones de contratación y especificaciones técnicas: Dirección de Infraestructura y
Descentralización del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal N° 54 (Arq. Ricardo
Torres) Teléfonos: (0351) 4474816.
ARTÍCULO 11: DE LA CERTIFICACIÓN DEDOCUMENTACIÓN lo
Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentación que por su
naturaleza deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberá ser debidamente
certificada por Escribano Público Nacional, Autoridad Bancaria o Policial, Juez de Paz o
Funcionarios de la Administración Pública habilitados para tal fin.
En caso de haber sido extendida en extraña jurisdicción la misma deberá ser legalizada por el
Crganismo pertinente.
CAPÍTULO II— DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA
ARTÍCULO 12: DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subasta electrónica, es
decir que se encuentren registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 5 del
Anexo III del Decreto N° 1823/2016 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus
lances, a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario
establecidos.
12.1. Precio de referencia: el precio de referencia o precio de arranque de la subasta
electrónica, será igual al precio del presupuesto oficial establecido en el artículo 7 del presente
pliego. Las ofertas electrónicas que superen el mismo serán inadmisibles y el sistema las
rechazará automáticamente. Asimismo, para mejorar la última oferta admisible, los
proponentes deberán respetar los márgenes mínimos de mejora de ofertas establecidos, es
decir que, entre la última mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, .ebhr ar
diferencia de precio mayor o igual al porcentaje de mol, a socontra oefa5tna c
M1771 4UX-1,1 la misma.
Durante el período de lances, los oferentes podr los la es á iisibles
y la posición de los mismos en el orden de prelaqn iófe reaIiz'dajin pe Juicio de
la confidencialidad que se mantendrá sobre la identid s4fants4Pa'ra l casb de que
en el curso de una subasta electrónica, dos o más. propó e$e tar mismo ítem Reva
precio, el sistema registrará los lances segú, e'hrde/é,5 e e hulela aleG
Direccion Je Asuntos cronológica mente dichas ofertas./
ECIV. pOWEL
- / 1
r
ç-tt iiCS
Jú F•
24 SEP 2020
12.2. Lugar de Presentación: Las ofertas serán presentadas electrónican
usuario y contraseña, generado con su Registro en Compras Públicas, conforme el Artículo 9
del presente Pliego.
12.3. Condiciones para subastar:
1. Margen mínimo de mejora de ofertas: 1,50%.
2. Mantenimiento de la oferta: conforme lo establecido en el artículo 15 de los presentes
pliegos.
12.4. Documentación a presentar: El oferente que haya quedado primero en el orden de
prelación del presente procedimiento de selección deberá acompañar, dentro de los CINCO (5)
días hábiles de notificada el acta de prelación, la documentación que seguidamente se detalla.
Dicha documentación deberá ingresarse por Mesa de Entradas (SUAC) del Ministerio de
Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal N° 54 Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, en una
carpeta/sobre dirigida al Área Contrataciones, firmada en todos sus folios por el Proponente o
Representante Legal y Director Técnico.
lo 12.4.1) Garantía de la propuesta: equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial Global estimado, la que podrá constituirse por cualquiera de los medios /
establecidos en el Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77) a
saber:
a) En efectivo, mediante depósito en cuenta oficial en el Banco de la Provincia de Córdoba,
Sucursal Catedral, en boletas de depósito en la Cuenta Nº 400069/02 - "Ministerio de Finanzas
- Fondos de terceros" acompañando la boleta pertinente. A los efectos de incorporar dicha
constancia de depósito a la propuesta, deberá confeccionarse nota en carácter de Declaración
Jurada, donde constará el número de ticket, fecha de depósito, nombre del depositante,
número de cuenta en el Banco de Córdoba S.A. del depositante, denominación de la Subasta
Electrónica a que corresponda, y monto depositado.
Solo podrán constituir como garantía un depósito en efectivo aquellos oferentes que tengan
cuenta bancaria en el Banco de Córdoba S.A.
b) Fianza Bancaria.
c) Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, extendidas a favor del Gobierno de la Provincia de Córdoba con Calificación "A" o
superior para la compañía como mínimo, según surja de constancias dCUticdorasde
Riesgos nacionales e internacionales la que neceaiamente debeácopstr p',Iza 9 en
su defecto se deberá acompañar la certificacóque acredite la ni1l' 1,
d) Títulos de la Provincia de Córdoba o de W' racion..aforaclos a la cotización ,del día riterir"a
la fecha de la Subasta Electrónica, la que é nitaráI$krrnçmina1 para el casod4iue fura
superior al mismo. ,g
e) Crédito líquido y exigible que tuvier el prop&'nté çi/ntra.
/ -
Provincial, debidamente certificado. / /1 /" ¡;i ki IfedeAreaLee
-- - "
flreÓfl de AsufltOS LiU5
)j d'-
Fr'3fl2d
12.4.2) Constancia de Habilitación y determinación•.deCapacudad conomlco Financiera del
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente, en j'specialidad indicada
en los artículos 4 y 5 del presente pliego y en la actividad relacionada al objeto de la
contratación, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017 y sus modificatorias.
J
-tCiV. FL)VV
(
Si no contara con la documentación mencionada precedentemente, deberá presentar la
siguiente documentaçJasore la constitución legal de la Empresa:
personas fiicas:
L. Çop \.icaddelDocurhento Nacional de Identidad.
Ab 14UGoj4(çj 4
- -
.) e
2. Constitución de domicilio especial en la Ciudad de Córdoba.
3. Poder general o especial que otorgue las facultades suficientes para obligar al sujeto
oferente, en original o copia debidamente certificada y, en caso de corresponder,
debidamente legalizada.
12.4.2.2) Para empresas y sociedades unipersonales: Copia certificada del Documento
Nacional de Identidad del titular de la empresa. Cuando haya apoderados, acreditar la
personería a través de Poder General o Especial que otorgue facultades suficientes para
obligar al sujeto oferente, en copia certificada y, en caso de corresponder, debidamente
legalizado.
12.4.2.3) Para las personas jurídicas:
1. Contrato social o acta constitutiva y estatuto (vigente) y, cuando corresponda, actas
de autorización para presentarse al procedimiento de selección articulado, debidamente
inscriptos en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del
Proponente o ante la Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda, en copia
debidamente certificada y, cuando correspondiere, legalizada. En su defecto, informe
expedido por el Registro Público de Comercio competente que detalle, como mínimo: razón
social o denominación, objeto social, término de vigencia o duración y capital social. 0
2. Acta de designación de autoridades y distribución de cargos en caso de tratarse de
Sociedades Anónimas, que acrediten la vigencia de las mismas como representantes de la
sociedad, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio correspondiente al
domicilio legal del proponente o con constancia de iniciación de trámite. Dicha documental
también deberá ser presentada en caso de tratarse de S.R.L., si no surgiera la vigencia de la
representación del contrato social. A falta de ello, deberá de acompañarse informe expedido
por el Registro Público de Comercio, del que surja la nómina de Autoridades Vigentes y
duración de la Sociedad. En caso de corresponder se podrá acompañar Poder General o
Especial que otorgue las facultades especiales suficientes para obligar al sujeto oferente. Se
tendrá que acompañar copia debidamente certificada de todos los documentos mencionados
y cuando correspondiere legalizada en caso de haber sido extendido en extraña jurisdicción.
12.4.2.4) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), los
Agrupamientos de Colaboración(AC) y/o Consorcios de Cooperación, deberán acompañar
copia legalizada del contrato constitutivo, debiendo cumplimentar con lo dispuesto para cada
caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, Secciones 30, 40 y 5° de¡ Código Civil y
Comercial de la Nación (Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y condiciones. Al efecto,
como requisito mínimo indispensable, deberá presentar constancia de iniciación del trámite de
inscripción del referido contrato. Sin perjuicio de ello, para resultar adjudicatario será requisito
sine qua non la presentación de la debida inscripción del contrato constitutivo en los términos
de la citada normativa. Si dicha constancia no fuera presentada dentro de los quince (15) días
corridos posteriores a la notificación del acta de prelación, la superoridad se reserva la
facultad de desestimar la oferta y pasar a la empresa siguiente en el orden de prelación.
Además, deberán presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de
selección y conformar la agrupación. En el instrumento de constitución formal (sea mediante
escritura pública o documento privado con firma certificada notarialmente) deberá detallarse
el grado de participación de cada una dnpresas e iegç ho.cpntiatos
.V r Ñ
asociativos, con declaración expresa de 14,45t respnsaa s d ril e
¡limitada de las mismas y constitución pri)('pIazo id jç o m, r al fij o para'1a eje uión
de los trabajos objeto de contratacior% ic 1 be a con ner, ademas de lo
especificado para ad agrupacion por el ódi 4) ¿ 'MriaI d la ac n, lo siguiente
de Co,'r: '.
Miiiserio cJe Finana . f
Ab. Miguel Argel Bustos
Jefe de Ar€ Legae....... I'.jÇj,.) .i .
Dirección dt Asuntos Legle
de Finanzas .
24 SEP 2020
1) El objeto deberá ser materialmente apto para la realización
objeto previsto en el art. 2 del presente pliego.
II) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria u otro tipo de
agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes de esta Subasta Electrónica.
III) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada
establecida en sus respectivos contratos constitutivos. Deberá, asimismo, designar la
Representación Técnica unificada, como así también constituir domicilio especial unificado en
la ciudad de Córdoba.
Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberán acreditar la habilitación
y determinación de la capacidad económico—financiera de cada una de las empresas que la
componen. En estos casos, dicha capacidad financiera, será la resultante de la sumatoria de
casa una de sus integrantes. Se deberá considerar que la Unión Transitoria cumple con los
indicadores previstos en el Anexo Único de la presente reglamentación, si una de sus firmas
integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participación en la Unión Transitoria es
superior a cincuenta por ciento (50%) en relación a los demás integrantes. Iguales
disposiciones serán de aplicación a los demás contratos asociativos en caso de corresponder
12.4.2.5) PARA PERSONAS FÍSICAS, SOCIEDADES UNIPERSONALES, JURÍDICAS Y
AGRUPACIONES:
1. Constancia actualizada de Inscripción del Director Técnico en el Colegio Profesional
respectivo.
2. Presentación de Balance en original o copia debidamente certificada,
correspondiente al último ejercicio contable y Estado Patrimonial con Informe en el que se
detalle activo y pasivo, corriente y no corriente, suscripto por Contador Público con su firma
certificada y autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Aquellas Empresas y/o Sociedades que provengan de escisiones o no, pero cuya antigüedad
sea igual o menor a un (1) año, deberán presentar un Estado Patrimonial en reemplazo del
Balance General y Estado de Resultados, suscripto por Contador Público con su firma
certificada y autenticada por el Consejo Profesional de C,eTctaS.Economø$ c
12.4.2.6) CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROPONEÑTE
A los fines de determinar la capacidad económico financ(r?l tIÇresadQ en reaJizar ra o
trabajos públicos en la Provincia de Córdoba se evaluará:-,.,
j
) ))
1. El cumplimiento de los siguientes indicadores: A . que ngel Bustos Revoi
a) Solvencia (Activo total! Pasivo tota l )4,5O-<i ' Jefic de Área Le9ales
b) Liquidez Corriente (Activo Corrient/á' orriente 1,30 Ministerio de Finanzas
c) Prueba ácida [(Activo Corriente - Bienes de cambio) /Pasivo Cte.] 2: 0175
d) Endeudamiento (Pasivo total! Patrimonio Neto) -,~ 2000
El cálculo de los coeficientes se realizará con dos decimales con redoidsimétrico.
2. El monto por obra o trab
siguiente fórmula, sin decimales y cc
CEF=(AT-PT)x4
Dónde:
CEF: Capacidad Económico - Financi
aLAJJFYC r o plr 1ueriteresado pu
)
LEY
::.
er
de realizar, empleando la ,)
AT: Activo Total del último ejercicio contable presentado por el interesado.
PT: Pasivo Total del último ejercicio contable presentado por el interesado.
LUCEA V. POWEL
Árt,p Contratones Ab. HUGO N"' ' Decóri Coorac,, Cw At ÁREA
Gtem de Finanzas Drecc Gfaj
eno de
Cuando el resultado de la fórmula precedente arroje un resultado igual o inferior a cero (0), no
se otorgará capacidad económico- financiera al interesado.
Dichas evaluaciones se realizarán con la información que surge del último ejercicio contable
vigente presentado ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estados.
Excepcionalmente, y por única vez durante la vigencia establecida para la habilitación en el
mencionado Registro, se podrá considerar la situación económico — financiera de un ejercicio
irregular conforme el alcance que disponga la Dirección General de Compras y Contrataciones
o la que en el futuro la reemplace."
12.4.2.7) GARANTÍA DE CAPACIDAD ECONÓMICO—FINANCIERA: Un seguro de caución
adicional a los establecidos por Ley N° 8.614, equivalente al cinco por ciento (5%) de la
diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra, y la capacidad
económico—financiera conforme lo establecido en el Anexo Único.
Quedarán exceptuados de constituir la caución señalada aquellos interesados que posean una
capacidad económico — financiera igual o superior a dicho presupuesto y cumplimentaren tres
de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo Único, como así también quedarán
exceptuados quienes participen en procedimientos de Subasta Electrónica, Compulsa
Abreviada y Contratación Directa, cuyo presupuesto oficial sea inferior al índice noventa (90)
conforme a lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto N° 30/18. Este seguro de caución se
mantendrá vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del
contrato.
Cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en
el Anexo Único, pero sí contare con la capacidad económico-financiera (conforme lo
establecido en el Anexo Único), deberá presentar, al momento de ofertar, un seguro de
caución equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra. Este seguro
de caución se mantendrá vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la
finalización del contrato.
12.4.3) Referencias bancarias, financieras y comerciales en un período excluyente no mayor de
Lfl año a la fecha de la presente Subasta Electrónica. Deberán acompañar documentación que
lo acredite en original o copia certificada.
12.4.4) Constancia de Clave única de identificación Tributaria (CUIT) y constancia de Inscripción
en Impuesto a los Ingresos Brutos / CONVENIO MULTILATERAL, disposición extendida a todas
las Empresas en caso de constituirse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de
empresas.
En el caso de que la presentación sea efectuada por empresasque integran Contratos
Asociativos, todos los requisitos antes expresados, serán cumplimentados por todos y cada
uro de los integrantes del mismo, salvo la Garantía de Capacidad Económica-Financiera
establecida en el punto 12.4.2.7) del presente inciso.
Toda la documentación detallada en este punto deberá ser presentada en original o copia
debidamente certificada y en caso de corresponder, legalizada.
12 4 3) Domicilio Legal DecIaracIn Lj del dorj'cilii c tuIcik Provincia de
Córdoba, conforme al Anexo 1 ma integ 1 / llieg.
¡ /
12.4.4) Los oferentes deber, pr ñar? u1qelraciøp Jira , onforme a Anexo 2,
expresando:
LUCREC' '1 iy/ ' •'J Ab. Miguel AnTI Bustos Revr /
-•1 / Jefe d Ai Legales Ab. HUGO NCOLÁ3 - -. .-.- -
/ Dircctc'n d Au'/tOS NCAEAeONTRA
/ i io-e E DreccioiGal de Cc' 1
Seetaa Lep?t yTécr tfl'
lo
e--
24 SEP 2020
- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra exc
corresponder y se somete a jurisdicción de los Tribur
Córdoba con materia contencioso-administrativa, de la Primera
Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco
Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si
la misma hubiese sido nuevamente habilitada.
- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo
fuere, acredite encontrarse debidamente habilitado para participar en la
presente Subasta Electrónica.
-
Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal
vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y
que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas
físicas que integran sus órganos sociales, cuando el proponente fuera una
persona jurídica.
-
De aceptación expresa del Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de
aportes previsionales de la certificación mensual.
- De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra.
lo 12.4.5) Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que será
afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato (se listará al personal Profesional
que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Asimismo, deberá presentar un listado de equipos, instrumental y vehículos destinados a ser
afectados a la obra, conforme Anexo 6.
12.4.6) Pliegos y Notas Aclaratorias: El oferente deberá acompañar el pliego de la presente
contratación firmado y sellado en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico, como
así también las Notas Aclaratorias emitidas por parte de la Gerencia de Obra.
12.4.7) Formulario Propuesta - Anexo 3: El oferente deberá presentar su propuesta por la
totalidad de los trabajos de la obra motivo de la presente contratación en el formulario
designado como "ANEXO 3", cuyo modelo forma parte del presente pliego, debiendo
consignar el monto total y final de su presupuesto, elaborado con precios al mes anterior al de
- -
la fecha de Subasta. El precio que se formule corresponderá a la ejecución de la totalidad de la
obra que resulte de la documentación obrante en el presente legajo.
La propuesta será redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas y
testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.
Deberá asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el
director técnico de la misma.
12.4.8) Presupuestos Detallados: El oferente deberá acompañar el presupuesto detallado de
la obra, con determinación de los valores finales de sus cómputos métricos, sus precios
unitarios (con designación de la unidad de medida adoptada), su incidencia en el precio total
cuando corresponda, el importe resultante de cada ítem o rubro mencionado, y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa.
Dichos presupuestos se realizarán en base a la documentación que conforma todo el legajo y
su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningún motivo.
En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tom mválido el precio total
cotizado, el que deberá ade asnjcarse en rj' yii Ç !cao, y a los efectos de
la posterior certificación :' ' miteb.ra li ad cu ción de los precios
uni I—rU_s_Na
1`
tizad so de -e re etr s eros, prevalece lo
DCTO efe
124.9) Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del
presupuesto detallado:
Los análisis de precios estarán desagregados en todos los elementos que conforman el precio
del mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorías de operarios,
equipos, costos administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los
lineamientos que a tal efecto utiliza la Repartición. Tal requisito se considerará cumplimentado
en los casos donde las instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos
desagregados con las cantidades unitarias de materiales y mano de obra.
En el caso que no estuvieran detallados los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.), se
adjuntará planilla por separado donde se indicarán los mismos y sus respectivas incidencias
y/o porcentajes.
A criterio de la comitente podrá solicitar a los oferentes que modifiquen lcs análisis de precios
presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos reales de la obra. En caso que
los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, ésta se reserva la facultad
de proceder al rechazo de la oferta.
12.4.10) Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por ítem para cada periodo de certificación, presentados de
conformidad con el ANEXO 4 del presente pliego. 9
12.4.11) Soporte digital con la documentación exigida en los apartados 8, 9, y 10 del presente.
114.12) Plan de avance: cuadro de avance de conformidad al ANEXO 5, que será concordante
con el plan de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el art. 24 del
presente pliego. Sin perjuicio de ello, la comitente se reserva la facultad de solicitar a la firma
que resulte adjudicataria, un cronograma quincenal o semanal y, si lo estimare necesario,
cronograma diario para las etapas que entienda oportunas.
12.4.13) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la Obra: El Oferente deberá presentar el
plan de trabajo y memoria descriptiva de la Obra con una mayor desagregación de la ejecución
física de trabajos.
La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva
presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de
desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal
que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto.
12.4.14) Toda otra documentación, que referida a la propuesta exija el presente legajo (ver
Pliego de Especificaciones Técnicas).
Queda establecido y entendido que toda la documentación requerida resulta indispensable a
efectos de su valoración y análisis por parte de la Comisión de Estudio y Valoración de las
Ofertas.
Todos los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos de este P.P.C. que deban ser
presentados por el oferente, son de uso obligatorio.
[2.4.15) Visita Obligatoria: Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria al lugar de la
obra debiendo acompañar en el sobre de las a a constancidmt&rna suscr*p.t por
personal autorizado Los días y horario de vistefán y
de febrero de 2020 a las 10:00 hs. RespoilesAtq. Rtáçdo Torres y Arq. Pablo Chosgo
relefonos (0351) 4474816 Celular (0351) 15301 .jÇO35)115664 1 respctivamente
Sin perjuicio de los días y horarios establecidos,oç cQor inarseotrs dias y horarios de
visita distintos,siempre que el Área Té e'nca! d c nti±1 dj,a oba lo estime
necesario. \. / Ab MgueIÁnge1 Gustos Revo
Jefe PI-W -•.). -. - ..' ce Área LesHtJGJ
LU Dirección de Asunt&
- ¿a Minsteno de Fina an G- I íe
e tarale Tc-'
Misteno i
2 4 SEP 2020
ARTÍCULO 13: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE — EXIMICIÓN DE LA
Los Oferentes, en razón de su declaración jurada de haber realizado una visita de inspección al
lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores, a fin de recabar por sí mismo y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la información y gestión de las factibilidades y puntos de
derivación correspondientes, que puedan ser necesarios para preparar sus ofertas, no podrán
luego alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y será a su cargo
cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse.
ARTÍCULO 14: CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO
De conformidad con lo establecido en el Decreto Provincial N° 1419/2017 sus modificatorias, y
Resolución N° 55/2017 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Finanzas, para resultar adjudicatario de la presente contratación el oferente seleccionado
deberá contar con la inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado,
el cual funciona en la órbita del referido Ministerio a través de la citada Dirección.
. Para empadronarse, el interesado deberá ingresar a compraspublicas.cba.gov.ar (contratista
obra pública), completar el formulario de inscripción seleccionando la opción Obra Pública y
solicitar un turno web. Luego, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos de completado
el formulario, deberá presentar la documentación correspondiente en una de las mesas de
entrada habilitadas para tal fin, en Av. Concepción Arenal N° 54 de la ciudad de Córdoba. Para
realizar la inscripción es necesario poseer clave CID¡.
La referida inscripción (Habilitación y determinación de Capacidad Económico Financiera) en el
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, es condición obligatoria para ser
adjudicado, aún para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras
Públicas con domicilio electrónico constituido.
En virtud de ello, previo a la adjudicación, el oferente deberá presentar constancia de
Habilitación y determinación de la Capacidad Económico-Financiera en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en la actividad relacionada al objeto de la
contratación o, en caso de corresponder, seguro de caución de acuerdo a lo establecido en los
iald( artículos 5 y 6 del Decreto Provincial N 1419/2017, dentro de
sido fehacientemente notificado. Vencido dicho plazo, la dp
desestimar la oferta y pasar al siguiente oferente en el orden ce prelación. 1 I
¡
LEY
PCTO
''°"Determinación de la Capacidad Económico Financiera:
REL u ü
a) La Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o super tcxratíofItoteFprupust
Fil
total de la obra, habiendo cumplimentado todos los indicadores establecidos en el Anexo
Único del Decreto N° 1419/2017. Cabe advertir que, cuando el período de ejecución de la
obra sea superior a doce (12) meses, la Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o
superior al presupuesto que surge del siguiente cálculo: Presupuesto= (Presupuesto Total
de la Obra)/ (Período de ejecución de obra en meses)*12 meses, de conformidad a lo
esta bleci o eaíul 7 de la Resolución N° 55/2017 emitida por la Dirección General de
/
Ministerio de Finanzas
cl
a 1) Para el caso de Cofl4ats Asociativos como Unión Transitoria (UT) Agrupamientos de
Colaboracior4(AC) y4o,Coksorcios de Cooperación debidamente inscriptos registralmente
denrmiaa lo1spuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°,
1 111 Séc4one -1'°,°, 0 Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994), deberán
Ah Mi 'n B....
\ I3 DIçeCCi(1V Leqúies de;: inarizaS
acreditar la Habilitación y determinación de la Capacidad Económico Financiera de dicha
agrupación.
a.2) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de
Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación, que hayan presentado constancia de
iniciación del trámite de inscripción registra¡ del contrato constitutivo, en esta instancia
deberán acreditar, además de la constancia de inscripción establecida en el artículo
12.4.2.4, la Habilitación y determinación de la Capacidad Económico Financiera de dicha
agrupación.
Determinación de la Capacidad Técnica:
La capacidad técnica de los interesados en realizar obras o trabajos públicos en la Provincia de
Córdoba, será evaluada por el organismo contratante, considerándose la aptitud de los
profesionales en general, los antecedentes del responsable y/o director técnico que proponga
el interesado, así como también la capacidad para llevar adelante la obra o trabajo público. La
evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme a las siguientes pautas:
a Antigüedad del Oferente en el rubro: los oferentes deberán contar con una antigüedad en
el rubro del objeto de la presente contratación de 5 años como mínimo.
b) Antecedentes de obras similares: los oferentes deberán contar con al menos TRES (3)
obras análogas propias, en cuanto a técnica, complejidad constructiva y superficie se
refiera, constatables a través de certificados emitidos por entes públicos y/o privados
donde se detalle: Referentes con dirección, teléfono y fotografía de entes públicos y/o
privados intervenidos. A los fines de la superficie, se entenderán análogas aquellas obras
realizadas que superen los DOS MIL (2000) metros cuadrados. Todo ello según lo solicitado
por el Pliego de Especificaciones Técnicas.
cl Antecedentes del Director Técnico: los oferentes deberán contar con un Director Técnico
de la obra con título habilitante de Ingeniero o Arquitecto con una antigüedad mínima de 5
años.
ARTÍCULO 15: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se consideran firmes y validas durante sesenta (60) días corridos a contar desde
la fecha de la subasta. Asimismo, se entiende que tal compromiso se prorroga
automáticamente cada treinta (30) días corridos, de no mediar manifestación expresa en
contrario por parte del proponente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la
fecha de cada uno de los vencimientos.
En caso de que el oferente no mantenga su propuesta, tendrá como penalidad la pérdida de la
garantía correspondiente. Además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector
la aplicación de la sanción de inhabilitación de hasta nueve meses, la que se informará al
Registro correspondiente, en los términos de IçD ore¡ Ari-19-aLe la j' ° 8
CAPÍTULO III - EL ESTUDIO Y
ARTÍCULO 16: ACTA DE PRELACIÓN
Una vez finalizado el periodo de lances de' Ia.4ksente ubast
'efe le Área legales
automáticamente procesará las ofertas recibidas, ordenando a los pcstores, según el monto de
su último lance, generando electrónicamente un acta de prelación final.
El acta de prelación final, quedará registrada a través del sistema y será publicada en el portal
web oficial de compras y contrataciones, Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) -
r
• . rio de Fjr:,:.
24 SEP 2020
donde se verá reflejada la identidad de los oferentes que ha
electrónica.
Sin perjuicio de esta publicación se notificará fehacientemente a través del sistema y de
manera automática al domicilio electrónico, el acta de prelación final al oferente que haya
quedado primero en el presente procedimiento de subasta electrónica. A partir de la
notificación, en el plazo de cinco (5) días hábiles, el oferente deberá ingresar por Mesa de
Entradas (SUAC) del Ministerio de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal N° 54 Planta Baja,
de la Ciudad de Córdoba, en una carpeta/sobre dirigida al Área Contrataciones, la
documentación requeridaconforme artículo 12.4 del presente Pliego, para considerar firme la
oferta económica realizada en el presente procedimiento de subasta electrónica. En caso de
incumplimiento, siempre que no se hubiese prorrogado el plazo, se tendrá por desistida la
oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, el Área Contrataciones notificará
fehacientemente a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelación final y así
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible. Será una oferta admisible aquella que
provenga de un oferente que cumplimentó todos los requisitos exigidos en las condiciones de
contratación.
49 ARTÍCULO 17: CAUSALES DE RECHAZO
Será causal de rechazo de la propuesta, la omisión de cualquiera de los requisitos detallados a
continuación:
1) Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto
Oficial Global estimado de la obra, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).
2) Constancia de Habilitación y Capacidad Económico-Financiera expedida por el Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en la actividad relacionada al objeto
de la contratación, o documentación supletoria requerida en artículo 12.4.2).
3) Constancia de Visita de obra previa.
Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente, el oferente deberá
cumplimentar la totalidad de la documentación exigida en pliegos para ser adjudicatario de la
presente obra.
La Comisión de evaluación de ofertas podrá requerir a las empreaq subsanen defectos
formales de la documental requerida, siempre y cuando no
LUCRECIA V:POWEL de la oferta ni alteren su esencia.
FOLIO qJjÇ1
miru - • -- -- LEY -------------
ARTÍCULO 18: DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA$ O1RTAS
Í RE¿el - 0 *Q-0—"-5s-
El Organismo contratante definirá los representantes para integrar la Comisidtt-
Valoración de las Ofertas.
/ La Comisión de Estudio y Valoración deberá ingEars los siguientes
representantes: -
14 J1 1
- \\\
/ a) Un (1) representant/de'lat untos Legales del Ministerio
Ab 4UGoc'' " de Finanzas (Área Legal).
(')
Ab Miguel Angel BuSt0S"0'
/ jefe (le Área
DrecCiót1 ce Asuntos L'u
- - Ministerio de Finanzas,
b) Un (1) representante de la Dirección de Infraestructura y Descentralización del
Ministerio de Finanzas (Área Técnica).
c) Un (1) representante de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio
de Finanzas (Área Contrataciones).
La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, está facultada para requerir, mediante
Cédula de Notificación, la información y/o documentación faltante o el completamiento
respectivo.
El oferente deberá suplir las deficiencias señaladas en el párrafo precedente, a entera
satisfacción de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, mediante su ingreso por
Mesa de Entradas de la Repartición, dentro de los dos (2) días hábiles de notificado; caso
contrario, la falta de subsanación por el oferente de las deficiencias advertidas por la Comisión
en el plazo acordado, importará el rechazo de su propuesta.
Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo
requerido por la Comisión de Estudio y de Valoración de las Ofertas, el mismo podrá ser
ampliado por igual lapso a solicitud por escrito del proponente.
De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, la Comisión Estudio y de
Valoración de las Ofertas procederá, al rechazo de la propuesta.
La Comisión de Estudio y de Valoración de Ofertas, revisará si se han cumplimentado en cada
caso, todos los requerimientos para la Subasta Electrónica y procederá al estudio de las
propuestas confeccionando planillas comparativas.
La Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas queda expresamente autorizada por los
Señores Proponentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros si lo
considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar excepciones o
reclamos de ninguna naturaleza.
Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así
también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Estudio y
Valoración de Ofertas y que resultara descalificante, facultará a la misma a proponer a la
Autoridad Competente la desestimación de las propuestas en esas condiciones.
ARTÍCULO 19: OFERTA MÁS VENTAJOSA - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
A los fines de la presente contratación, será considerada como Oferta más Ventajosa en los
términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, aquélla propuesta que reúna las
siguientes características: ajustándose a los Pliegos de Especificaciones Técnicas requeridas,
sea el precio más conveniente.
CAPÍTULO IV - ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 20: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la Autoridad Competente y previa
evaluación de antecedentes técnicos, financieros, económicos, etc., resulte la más ventajosa a
los intereses de la Provincia y que se ajusten a las ba s., para•Ja
presente contratación. 1 i
La presentación de las propuestas y su postertor.éstu4jQ nán ningú d o a los
proponentes, pudiendo la Autoridad Compeete ardas, si a ' stima.se
conveniente. . 1
\\ j7A I " ) Ab. Migue' Án.ie Buos Rev
:ARTftL0 21: REGISTRO DE OBRA LU(r\'..-, ít/J 1
Jefe de Á-rea Legales
Dirección d Asu
• .» oaz— / Ministeno y 1:
/. -nGr -.
raLeC?
minis ...flO U' í-r
lo
4OP4\
/TR
co FOLIO N Foijo
24 SEP 2020
Dentro de los quince (15) días corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación,
el adjudicatario deberá efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la
entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con
determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el
colegio profesional correspondiente emita.
Dicho requisito será condición indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra.
Para el caso de incumplimiento de esta cláusula será de aplicación la normativa vigente en
materia de Obra Pública.
CAPÍTULO V - CONTRATO
ARTÍCULO 22: DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Formará parte integrante del contrato:
a) La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias
que se emitan.
b) Presupuestos, y demás documentación técnica presentada por el adjudicatario
• documentación ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente.
c) Los instrumentos legales de adjudicación.
d) La legislación especificada en el Art. 8 del presente P.P.C.
El contrato será suscripto dentro de los diez (10) días corridos a contar de la fecha de la
notificación de la adjudicación de la obra. A tal fin el adjudicatario deberá acompañar la
siguiente documentación:
1) Presentación de garantía de contrato equivalente un porcentaje del seis (6%) por
ciento del importe de la propuesta, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el
Art. 23 del presente P.P.C.
2) Nombre de las personas que suscribirán el contrato con la documentación con las
formalidades prescriptas en el Artículo 11 del P.P.C. que acredite el carácter que invocan.
3) Cuando se traten de Contratos Asociativos como Unión Transitorias (UT),
Agrupamientos de Colaboración (AC) o Consorcios de además
acompañar contrato social de esa union, debidamente Publico d
Comercio, y constancia de Clave unica de Identificación TrIbutriaIJ1Jj
LEY
ARTÍCULO 23: GARANTÍAS IXTO
OOOQOu9
prWi.~ Las garantías, cualquiera sea su fin, deberán conformarse mediante Fianza Ba nEáFiá, Seguro de
Caución o cualquiera de los medios indicados en el Art. N° 22de la Ley de Obras Públicas N°
8614, salvo la garantía de capacidad económico-financiero que deberá ser constituida
mediante Póliza de Seguro de Caución en los términos de lo dispuesto por el Decreto N°
1419/2017.
Cuando se constituyan con Seguros de Caución deberán realizarse mediante pólizas que se
adecuen a las disposiciones del Decreto N° 3925/69 y se encuentren apobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Est,de-P?ovincial, emitidas
bajo las siguientes condiciones CaflficaIón\"A" o supefcr pata It?iicomo minimo
segun surja de constancias de Califtcador$'e Riegosici te?1hales, la que
necesariamente deberá constar en,,, la, p6'I, o er
A.
se d e acompañar la
min
certificación que acredite la misma1
Ange
n de Asuntos e
MJnI$er,L dp
Las Compañías Aseguradoras, que emitan las pólizas, deberán en todos los casos, constituir su
domicilio en la Ciudad de Córdoba renunciando al Fuero Federal o cualquier otro de excepción
y aceptando someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba.
Las Fianzas Bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con
expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y acordando a la Comitente, un plazo
nc menor de treinta (30) días corridos para comunicar al fiador la producción de la causal del
incumplimiento que torne exigible la fianza.
Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.
La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá
sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente.
Los depósitos deberán efectuarse a la orden del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
o Ministerio de Finanzas, en cuenta oficial en el Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal
Catedral, en boletas de depósito en la Cuenta N2 400069/02 - "Ministerio de Finanzas -
Fondos de terceros" acompañando la boleta pertinente.
CAPÍTULO VI - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
ARTÍCULO 24: DEL REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Cuando se contrate la Obra conjuntamente con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo se deberá
detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por la Contratista con
carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias;
dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos
Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.
No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento
administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de
Iripacto Ambiental (EslA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), cuando los mismos
fueron exigidos conforme la normativa citada.
Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo previsto en el Art. 7 de este P.P.C., el
contratista procederá a la presentación de toda la documentación técnica que, para esta
instancia, exija el legajo licitatorio, y que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos.
La misma estará integrada por el conjunto de piezas gráficas y escritas que definan con
claridad y precisión todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que
permitan la completa ejecución de la obra, ajustándose a las pautas programáticas generales
fijadas por la Repartición, a las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y
necesidades públicas que la motivan.
El Contratista presentará toda la documentación técnica relacionada, debidamente
encarpetada en dos (2) juegos completos como mínimo y en la cantidad que en definitiva le
requiera la repartición, foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los
requerimientos exigidos.
Presentada en tiempo y forma la documentación enunciada precedentemente, será remitida al
área técnica competente de la Repartición, quien a travésdeus áreas epecí asçocderá.a
analizarla y una vez conformada sera elevada a ., a la Ai.tbriI IL
mediante el dictado del dispositivo pertinente.' T
El contratista deberá efectuar todas las queí solic)Ce el
departamento tecnico antes de aprobarle el proycto r njrnrij72 oras.
A los fines de agilizar el inicio de los trabajosla aitibr len'trga y
aprobación pa rcializada de la documentación técica"requridao zoe 1de oportirnidad y ". E ,'L ¡ 1 '< 1iguei Bustos Rev conveniencia. -....--- U' VI /
Dírecci~n de Astintos Legales
Ministerio de Finanzas
/ Ab. t-iJGo NlCQLÁ3:'
A gEA CON Dreccen(;r
-
9eØGf Le y
i
47LiON TR;%
lo
24 SER 2020 OJ
....
91 1..............
Una vez aprobada la documentación solicitada, el contratista dentro dV'( *
hábiles, deberá comunicar a la inspección la designación del Representante Técnico en O
DOBN
listado del personal, seguros, equipo y herramientas, etc., para la ejecución de los trabajos.
Cuando se contrate el desarrollo del Proyecto Ejecutivo el Acta de Replanteo se suscribirá
dentro de los treinta (30) días corridos de aprobado el mismo. Cuando la obra no contemple el
desarrollo del Proyecto Ejecutivo, el Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30)
días corridos de firmado el contrato de obra.
El contratista de la obra, dentro de los 15 días corridos de labrada el Acta de Replanteo, deberá
presentar a consideración de la Comitente el plan de trabajos que haya proyectado para llevar
a cabo las obras. A tal efecto deberá computar el plazo de ejecución a partir de la fecha del
Acta de Replanteo.
El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y
los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación
parcial y acumulada en forma mensual.
Conjuntamente, deberá presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los
importes consignados en el plan de trabajos.
La certificación mensual no podrá superar la curva de inversiones previstas por el contratista y
aprobada por la Repartición.
. Cualquier variación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, deberá
contar con la expresa autorización de la Autoridad Competente.
Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se
aplicarán las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53
(T.O. N° 4758/77)).
Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista deberá presentar a
Inspección un RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones
involucradas en la Contratación, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente
con la presentación a inspección de cada parte mensual para certificación, deberá presentarse
un registro fotográfico de los trabajos realizados en el período, en un (1) juego, en folios
transparentes tamaño oficio.
ARTÍCULO 25: INICIO DE LA OBRA
Se procederá en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 20 del Decreto
Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. N° 4757/77) de la Ley de Obras Públicas.
ARTÍCULO 26: REALIZACION DE LOS TRABAJOS
En el curso de la obra, el Contratista se ajustará a la documentación contractual y a las
indicaciones de la inspección.
No se reconocerá ninguna modificación o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya
sido expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad
Competente.
El Contratista, por medio de su Representante Técnico en obra, deberá verificar que la
misma se realice de conformidad con las reglas del arte del buen construir, constatando
Mea con
deGÇ1 que los trabajos respondan a la documentación que integra el contrato, a los planos del
proyecto aprobado, pliegos de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de
materiales, etc., debiendo también verificar y/o ratificar todos los cálculos técnicos de
cualquiernaturaleza, dimensiones, etc., indicados en los planos y documentación técnica del
proyecto aprobado, como así también cualquier otro tipo de estudio que se considere
/ necesario para la más fiel y correcta ejecución de la obra. /
- Si como consecuencia de dichas verificaciones-surgiera difererdan s me ei el
proyecto o cómputos, se interp ue,.étas handenidie 'e $4Ja
(' oferta ello el C ntratista çIereh \ a rec a ar, adi opes,
compenarfr cmer*o alguno , 1 \
A. IiVO NIG FOLIO sol
Affl
LEY
L
5.1
DcToTOtO5_9 de Área Legales
Direccion (Je Asuruos Legales
El Contratista deberá proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos
en cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los
trabajos.
En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación "A Reajuste"
(,A.R.) se aplicará el sistema de U.M. (Unidad de Medida) y le serán reconocidos al contratista
los aumentos que se produjeran sobre lo previsto en el Presupuesto Oficial, así como también
le serán descontados las diferencias en menos que se generen.
Los mismos serán cotizados por el oferente respetando el cómputo oficial, indicando el precio
unitario del mismo. Dicho precio será el que se utilizará para la liquidación o certificación final,
una vez determinada la cantidad realmente ejecutada del mencionado ítem y/o rubro.
En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación "Ajuste Alzado"
(A.A.), el oferente propondrá tanto la cantidad como el precio unitario del mismo, de acuerdo
a lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 8614.
ARTÍCULO 27: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin
en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no
se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga
derecho a pago adicional alguno.
Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan
entre sí, de modo que cualquier errór u omisión de uno de ellos queda salvada por su sola
referencia en el otro.
Corresponde al contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación
tendiente a la ejecución de la obra, de manera tal que reúna en su totalidad las características
que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan.
La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual no autoriza a considerar
que la misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen sus objetivos o los
cumplen en forma deficiente o parcial.
Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos prevalecerá la
intención que corresponde al concepto general: La ejecución de la obra completa y de acuerdo
a los fines previstos. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la
ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo
que el Contratista deberá incluirlo en su propuesta.
ARTÍCULO 28: DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA
1
En caso de presentarse imprevistos o ser necesaria la ampliación de detalles o trabajos que
complementen la documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos,
planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de
cualquier tipo a realizar en la Obra.
Esta documentación será presentada por el Contratista, ante la Inspección, con suficiente
antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados
o rechazados por la Inspección.
En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar los
Planos y Documentación Conforme a Obra en original y tres (3) copias.
ARTÍCULO 29: PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MA RUI EQUIP7
Cuando por circunstancias extraordinarias cideb1raeaIr y apra
fuera posible la normal provisión de materil,
planos, planillas y pliegos técnicos del prole o), r #i r?Ñia
imposibilidad de dar cumplimiento a lo
C.T'
Y RO WEL-
UHA
1a ltispección, no,
?cial4.revistos en
lemotración de la
e'riaIes o equipos ,, /
1 ijr() !11COL3
Ab. Miguel Angel ;....
Jefe de Ares L
Dirección. de Asurflos Leee Te:.
M'nstrio de Finar ±és.terO d' i(.t
24 SEP 2020
1]
FOLIO N
\\ ....fl..........
alternativos, para lo que deberá presentar a la Inspección toda la do
C ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de
propone son iguales o mejores que los especificados originalmente.
Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y
permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección.
La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres (3) días hábiles
de conocida la imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata
participación al proyectista y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así
también en todos aquellos casos en que sea necesario completar o aclarar información sobre
el proyecto para su mejor interpretación.
ARTÍCULO 30: TRAMO DE MUESTRA
Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista presentará o ejecutará un
tramo de muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspección.
Las dimensiones de la muestra serán las suficientes para apreciar la calidad y técnica de
ejecución, pudiéndose exigir la realización de ensayos y pruebas que permitan comprobar los
requerimientos técnicos y formales que respalden su aprobación.
.
Según sean las características y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspección
podrá autorizar oportunamente su utilización como ultimo elemento a colocar.
Cuando sea necesario arbitrar sobre la precisión en la ejecución o provisión de materiales, la
Inspección podrá aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas
IRAM. .--- i( ( !
let
1 a
rr4 w N.¡ Para el caso de no estar consideradas en ellas se út1Iiatán
CAPÍTULO VII - INSPECCIÓN L
\» /
ARTICULO 31: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS - INSPECCIONE/fl
Miu 1 Angel Bustos
A) REPRESENTANTE TÉCNICO .. Drecc isterio de Finanzas
El Contratista sera Responsable de la Representación Técnica de la Obr
Previo a la iniciación de los trabajos, designará/n la o las personas e ejercerán su
Representación Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato,
debiendo contar con un representante técnico por cada una de las especialidades
S
especificadas en el Artículo 40 del presente P.P.C.
Esta representación será técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al
Representante Técnico estarán a cargo del contratista.
El Representante Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además
deberá de estar actualizada en el Colegio respectivo.
El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332-
C-56, Decreto Ley 2074—C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico,
Representante Técnico y a su condición de Empresa Constructora, y Ley 7041 y su Decreto
0EBeglamentaro referente al aporte de las Empresas Constructores a la Caja de Previsión y
Seguridad Social para sus Profesionales intervinientes en la obra.
B) DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN
Estará a cargo de la Repartición, que la ejercerá a través de su personal Técnico, el que será
designado para el correcto control de los trabajos.
de anurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan
sdocontídQpor la Inspeccidn, a quien le solicitará su intervención por nota de pedido, por
RT -
LEY
1 todeFfl.' DCTO --
lo menos con (3) tres días hábiles de anticipaciónpara que este control pueda realizarse sin
ocasionar perdidas de materiales o de tiempo.
En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario
para realizar el control o mediciones necesarias.
Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto
ocasione a la marcha de la obra no serán causales de ampliación del plazo contractual. Pasados
los tres (3) días hábiles y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá
efectuar los trabajos.
ARTÍCULO 32: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO
D9 acuerdo a lo establecido en el Art. N° 63 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N°
4:758/77), el Contratista proveerá a la Inspección, por lo menos de dos (2) libros de tres (3)
hojas móviles y una (1) fija que se destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que
importa la Inspección y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.
Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el Contratista
deberá presentar dichos libros al área de inspección pertinente.
Los mismos deberán ser foliados, sellados y rubricados por la Jefatura de Área de inspecciones
que corresponda.
Las ordenes de servicio y notas de pedido que se asienten en libros que no cumplan con dichos
requisitos no serán validadas.
También se deberá proveer a la Inspección, las carpetas necesarias para encuadernar la
documentación de Obra.
ARTÍCULO 33: OBRADOR - COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN
A) Obrador
Si las condiciones particulares de las obras lo permiten, podrá utilizarse como obrador, locales
del Edificio a refaccionar; caso contrario, el Contratista presentará para aprobación de la
Inspección, el proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situación
particular de las obras, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspección.
El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así
también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el
costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará
incluido en el precio de la obra.
El Contratista proveerá a todo su personal, y a la Inspección, de cascos de seguridad
aprobados, con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de diez
(10) cascos de reservas para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el
cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas reconocidos por la Repartición. Las
entradas al obrador serán limitadas, requiriéndose para ello la autorización de la inspección. Se
mantendrán custodias permanentes dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los
hcrarios de trabajo.
13) Letrero de obra
El Contratista colocará dentro de los tres (3) días corridos posteriores a la fecha del Acta de
Replanteo, en lugar de fácil visión, o en lugar donde indique la inspección, el letrero de obra,
de acuerdo al detalle del plano incluido en la documentación de la-obra,.,--/ ,.•.
/-b
L . U
C) Local para la Inspección 1/ \
Deberá estar incluido en el proyecto del 1 cc las 4¡gen ¡as establecidas
para aquel El jefe del organismo del edifilp af, que le contratan, la
inspección y el contratista, determinaránet\fo on e se ubicará la
Ab. Miguel Ángel Bus 1kev&
Jefe de A'ea Legales..
?to'/ / Direccn de Asuntos Le-geles., Ministerio de Finanzas .
24 SEP 2020
oficina para la inspección, la que deberá contar con una superficie m
funciones específicas.
CAPÍTULO VIII - MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 34: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO
A) La Certificación se efectuará en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado
de acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual deberá contar con la expresa aprobación por
parte de la Repartición,
manteniéndose sin alteración alguna el precio final propuesto en el Anexo N° 4, y por el cual el
Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su fin y en los términos
allí establecidos.
La corrección de los presupuestos detallados por parte de la Administración, PARA LA
CERTIFICACION DE LA OBRA, será a su exclusivo juicio, no teniendo el contratista derecho a
reclamos o cuestionamientos de ninguna naturaleza.
• La certificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizará mensualmente y
la fecha de pago será dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del ultimo día
M mes de ejecución de los trabajos
Si el día fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administración, el
mismo se practicará el primer día hábil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a
reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por
tal motivo.
B) El Contratista presentará a la Inspección el primer día hábil de cada mes, las planillas del
parte mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de
la obra y los importes acumulados a certificar, planillas de inversiones previstas, (corregida y
real) las que deberán expresarse en forma gráfica y numérica. Todas esas planillas
responderán a modelos de la Comitente.
Dicha documentación, indefectiblemente, será presentada por el contratista a la Inspección en
los plazos estipulados, salvo circunstancias excepcionalísimas avaladas previamente por la
Comitente con conocimiento de la Inspección de Obra actuante.
C) Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos en los plazos establecidos o lo hiciera
incorrectamente, la fecha de pago comenzará a contarse desde la presentación correcta, por
lo que el Contratista no tendrá derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza.
ARTÍCULO 35: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) / ANTICIPO FINANCIERO
/
LUCV
pWEL Certificado Extraordinario (Pago a Cuenta)
ones La presente obra no contempla el pago de un certificado extraordinario como pago a cuenta
de la Comitente a la Contratista.
M
Anticipo Financiero
La presente Obra contempla el pago de un anticipo financiero de hasta
(20%) de la Provincia a la Contratista respecto del monto de la oferta
liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta-de Replanteq) . - 11
El pago del anticipo se efectuara dentro de.løs treint4Q1akdj~~
fecha det uidaci EF?es1iente Pre,vio al t de la i u
debeáMLar agaanta pcjr 4 t,al \a tic¡ sti i p
banç9ççn gur e Cauio i o por
u1n veinte por ciento
otal!,&_ue deberá
n partir de la
¡ación\ l'pjitratista
r fianJbancaria de
ompania autorizada
LEY
OCTO
RESOL
M4 ngel SUS
VO
.he de
Aren
rifcción (le AsutO 1.
' Mi!uter de Fran
por el organismo nacional competente y con domicilio constituido en la ciudad de Córdoba con
constancia de Calificación de Riesgo tipo "A" o superior. La devolución del anticipo se realizará
prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems.
ARTÍCULO 36: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470
De cada uno de los certificados confeccionados por el contratista, en un todo de acuerdo a la
medición mensual, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales,
conforme lo dispuesto en el Art. 24, Inc. a) y b) de la Ley 8470.
La retención establecida se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el
mes de que se trata.
ARTÍCULO 37: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Será de aplicación lo establecido por Decreto Provincial Ng 800/2016 "Régimen Provincial de
Redeterm¡nación de Precios por Variación de Costos para Obras Públicas", a cuyo fin en los
Pliegos Técnicos base de la presente contratación, se ha definido por el área técnica pertinente
de esta Comitente, la estructura de costos de cada uno de los ítems del contrato, los que se
encuentran integrados por lo factores de costos definidos en el artículo 10 de la referida
normativa.
ARTÍCULOMateriales relacionados
283 pag.ANEXO-RESOL--1
Aprenda y Aprenda
Compartir