Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ÁREA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE RIO IV Obra: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Ubicación: RIO CUARTO DEPARTAMENTO RIO CUARTO Presupuesto Oficial $ 319.918.499,73.- MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ÁREA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE RIO IV Obra: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Ubicación: RIO CUARTO DEPARTAMENTO RIO CUARTO MEMORIA DESCRIPTIVA ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 1 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES RÍO CUARTO MEMORIA DESCRIPTIVA Consideraciones Generales 1.- El presente proyecto ha sido elaborado siguiendo las Normas de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de proyectos de Desagües Cloacales elaborados por el ex COFAPyS, actualmente Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSa) y con el objeto de dar cumplimiento a los límites máximos admisibles para descarga de los efluentes líquidos provenientes de la ciudad de Río IV al curso del agua superficial que atraviesa dicha ciudad denominado Chocancharava y corresponde a cuenca de drenaje según lo establecidos en el decreto 415/99. Consecuentemente se describe aquí el diseño de las distintas unidades del proceso adoptado, debiendo, el Contratista, verificar toda y cada una las dimensiones establecidas en los planos cumplimentando lo exigido en el capítulo de ejecución del proyecto ejecutivo, asimismo se aceptan alternativas ya sea en los procesos intermedios del proyecto base o en su totalidad, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el artículo 8 del Pliego de especificaciones Técnicas 2.- El sistema de tratamiento adoptado es de tipo biológico, mediante el empleo de lechos percoladores. En líneas generales el sistema cuenta con pre tratamiento por medio de tres canales de rejas gruesas y rejas finas, tratamiento primario con tres desarenadores y dos sedimentadores primarios, tratamiento biológico por medio de dos unidades de lechos percoladores de primera fase y dos unidades de segunda fase, tratamiento secundario con dos sedimentadores secundarios y tratamiento terciario por medio de incorporación de cloro. Los barros son espesados y luego digeridos mediante dos digestores de primera fase y uno de segunda. El biogás, administrado por un gasómetro, se emplea para el agitado de los digestores de primera fase, para la calefacción de los barros y, el excedente, se quema en una antorcha. 3.- El sistema prevé una estación de bombeo inmediatamente a continuación de los desarenadores, dispuesta en ese sitio para evitar el efecto abrasivo de las arenas, y luego todo el escurrimiento del efluente se realiza por gravedad, con la obvia excepción del caudal que se recircula y se devuelve al inicio del proceso biológico. A este respecto se señala que la recirculación se realizará desde la salida de los percoladores secundarios al ingreso a los percoladores primarios, habiéndose considerado un factor de recirculación ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 2 igual a uno para el período de diseño. Naturalmente también existe bombeo para el transporte de los barros a tratar. 4.- El período de diseño se estableció en 20 años, conforme lo establecen las normas. Sin embargo se preservó espacio y se adoptó una disposición que permite la ampliación de la Estación Depuradora con gran sencillez al cabo de ese período. 5.- Los valores de caudal para el diseño del presente proyecto se indica en la en la siguiente tabla: Año población población servida Caudal 2015 158.788 71.455 20.007 2020 185.178 105.551 29.554 2025 211.644 143.918 40.297 2035 239.429 191.543 53.632 Dichos valores serán utilizados también en caso de ofertarse alternativa. Características del proceso y obras de tratamiento Pre tratamiento: Las aguas a tratar correspondientes a los efluentes domiciliarios e industriales de la Ciudad de Río Cuarto arriban actualmente al predio que posee la E.M.O.S. al sur de esta ciudad, a través de dos cañerías maestras de 700 y 800 mm respectivamente. En ese sitio es donde se ubicará la Estación Depuradora proyectada. En el proyecto se prevé que los efluentes ingresarán a una cámara de llegada, de sección circular de 7,20 m de diámetro interior y 2,45 m de altura, para luego pasar a un canal abierto de 8,55m de largo y 2,35m de ancho, en cuyo extremo se produce un resalto hidráulico. A partir de ese punto el líquido se distribuirá en tres canales de 0,65 m de ancho, 2,65 m de altura y 15.00 m de longitud donde se ubican las rejas gruesas y luego las rejas finas. En el caso de las rejas gruesas la limpieza se prevé realizar en forma manual mientras que en el caso de las rejas finas se proyectó un sistema de limpieza mecánico. De los tres canales mencionados, la unidad central se encuentra prevista para el caso de la salida de servicio de uno de los canales restantes. Todos los canales se realizan de hormigón armado. Tratamiento Primario: El efluente, libre de elementos sólidos de tamaño mayor al de las rejas gruesas y finas, ingresa al sector de desarenadores donde, al disminuir de velocidad de pasaje por la combinación del aumento de sección y un vertedero proporcional al final del recorrido, se produce la decantación por su propio peso de las partículas no retenidas en el sistema de rejas: en general arenas y material inerte. ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 3 En la parte inferior de los desarenadores se ubican las tolvas donde se recoge el referido material, el cual es extraído mediante un sistema mecánico, ya sea de cangilones o de tornillo sinfín mediante el cual se lo se descarga en contenedores para, finalmente, ser depositado en el enterramiento sanitario que se ubicará en el predio y que forma parte de las obras de la Planta. El largo total de los desarenadores es de 24,10 m y la profundidad de 2,65 m sin considerar el espacio donde trabajan los mecanismos que recogen las arenas sedimentadas. En esta etapa de limpieza del líquido se consigue la eliminación de los materiales gruesos que posee el afluente. El vertedero al final de los desarenadores es un vertedero proporcional tipo Rettger, el cual es un aforador ya que, mediante la simple lectura del tirante del agua en un momento determinado, permite deducir el caudal que atraviesa esa sección. Como en los casos anteriores estos canales se construirán en hormigón armado. Luego de su paso por el aforador el líquido afluente cae a un pozo de bombeo cuya función es proporcionar la altura piezométrica al mismo a fin de que la circulación en las etapas posteriores de tratamiento se realice por gravedad. Las dimensiones del pozo son: 7,50 m de ancho; 6,00 m de profundidad y 7,30 m de altura. Este pozo de bombeo consta de cuatro bombas sumergibles apta para líquidos cloacales, una de ellas en reserva, de una potencia aproximada de 50 kw cada una, las que entran en funcionamiento progresivamente según el caudal que ingresa, mediante un sistema de interruptores flotantes ubicados a distinta altura. El agua se bombea de cada bomba a travésde conductos de hierro fundido, con sus correspondientes válvulas de retención y esclusas, que rematan en un múltiple a continuación del cual prosigue con una cañería de P.R.F.V. de 800 mm de diámetro. Del pozo de bombeo, por la cañería indicada, el líquido cloacal pasa a una cámara que distribuye a los dos sedimentadores primarios. Esta cámara partidora es de 5,55 m de diámetro y 8,04 m de altura. La unión a los sedimentadores se realiza con una tubería de 1.000 mm de P.R.F.V. Los sedimentadores han sido dimensionados para retener el agua el tiempo necesario para que las partículas sólidas de determinado diámetro precipiten. Las dimensiones de cada uno de estos sedimentadores son de 38,00 m de diámetro y 3,10 m de altura (nivel líquido) en la parte menos profunda, o sea en la pared exterior. En este proceso las partículas que se depositan en el fondo, luego son barridas por un barredor de fondo rotativo y el barro recogido pasa, por gravedad, a una cámara de barros desde donde es bombeado a los espesadores. El líquido restante es captado, después de pasar por vertederos perimetrales, en un canal. Este canal perimetral desemboca en una cámara donde se conecta a través de un caño de 1.000 mm a otra cámara que concentra el líquido de los dos sedimentadores primarios. A esta misma cámara llega el líquido que se recircula desde los lechos percoladores de segunda fase. ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 4 Tratamiento Biológico: De la ultima cámara que agrupa los líquidos de los sedimentadores primarios y el de recirculación, se pasa, por medio de una tubería de P.R.F.V. de 1.200 mm de diámetro, a otra cámara partidora, esta vez para los dos percoladores de primera fase. La distribución a los percoladores se realiza por tubos de P.R.F.V de 1.000 mm de diámetro. En estos percoladores el agua es rociada sobre un lecho de material pétreo por medio de equipos rotativos mecánicos. Los percoladores primera fase tienen 44,00 m de diámetro y 1,90 m de altura de material pétreo. El agua que percola en estas unidades es captada por canales de fondo y dirigida a una cámara que agrupa el líquido de los percoladores de primera fase y la distribuye a los percoladores de segunda fase. Todas estas conexiones entre unidades se realizan con tubos de diámetro 1.000 mm en P.R.F.V. Los percoladores de segunda fase, de idéntica función que los primeros, tienen igual diámetro: 44,00 m pero menor altura de material pétreo, la que llega a 1,00 m. En los percoladores de primera y segunda fase el agua es distribuida por brazos de funcionamiento mecánico. Tratamiento Secundario: La salida del efluente de los percoladores de segunda fase se realiza por intermedio de una cámara concentradora, donde se extrae el caudal de recirculación. El líquido que se extrae para la recirculación pasa a un pozo de bombeo de iguales dimensiones del situado al ingreso de la planta, desde donde es bombeado a la cámara concentradora de los efluentes de los sedimentadores primarios. La recirculación, para el período de diseño, ha sido calculada con un factor igual a uno, es decir que debe recircularse un caudal equivalente al 100 % del total del líquido afluente. Sin embargo, por cuestiones de ductilidad y para dar posibilidades de operación del sistema, se ha previsto la instalación de variadores de frecuencia en las electrobombas sumergibles a disponer en el pozo de bombeo de recirculación. En el pozo de bombeo de recirculación deberán instalarse tres electrobombas sumergibles similares a las del pozo de bombeo al inicio de la Planta, siendo una de reserva. La cañería de impulsión se previó con tubería de P.R.F.V. de 800 mm de diámetro El líquido pasante llega a una cámara partidora que distribuye a los sedimentadores secundarios por medio de tubos de P.R.F.V. de 1.000 mm de diámetro. Los sedimentadores secundarios, al igual que los primarios, tienen un diámetro de 38,00m y una altura de líquido en la parte menos profundas de 3,10m (Ver plano SS-01 y 02). Estas unidades también irán provistas de barredores de fondo y los barros recogidos serán bombeados a la cámara partidora de ingreso a los sedimentadores primarios. La razón para recircular los barros radica en el hecho de ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 5 que los barros secundarios son floculentos y favorecen la sedimentación de los barros primarios. El líquido efluente de los sedimentadores secundarios es conducido a una cámara concentradora y luego al tratamiento terciario en las cámaras de cloración. Tratamientos de barros: Los barros decantados en los dos sedimentadores primarios son barridos por los elementos barredores mecánicos hacia tolvas concentradoras ubicadas en cada una de las unidades y, por gravedad, derivados hacia cámaras colectoras donde se ubican válvulas de accionamiento electro neumático y manual cuya función es regular las descargas. Desde estas cámaras y por bombeo, los barros se envían hacia espesadores de barros con el objeto de aumentar la concentración de los sólidos previamente al proceso de digestión. Se prevé el empleo de electrobombas sumergibles aptas para líquidos cloacales, con una unidad en funcionamiento y otra en reserva. Los barros depositados en los sedimentadores secundarios son recirculados hacia los sedimentadores primarios mediante un proceso análogo al que acontece en el circuito de los barros primarios, con se expresara anteriormente. Los barros de los primarios llegan a los espesadores de barro a través de cañerías de P.V.C. Clase 10 de 160 mm de diámetro. Ingresan a las unidades de tratamiento, en las que permanecerán alrededor de 8 horas con lo que será posible obtener valores de concentración del orden del 7%, con lo que se reducirá significativamente su volumen. Se ha previsto la construcción de dos unidades de espesamiento de 10,00 m de diámetro y 2,80 m de altura hidráulica; con un vertedero perimetral para la descarga de los líquidos excedentes que, por gravedad, retornan al pozo de bombeo. Desde los espesadores y por gravedad, los barros son conducidos a través de cañerías de P.V.C. Clase 10 de 160 mm de diámetro, hasta una cámara ubicada en el ingreso a la galería de operación de los digestores. En esa cámara, la regulación de caudales se hará mediante válvulas telescópicas; desde ellas se distribuyen los barros por bombeo hacia dos unidades de digestores anaerobios de primera fase. De los digestores primarios se extraen los barros para elevar su temperatura en calderas ubicadas con ese fin en una galería técnica. El objetivo de este proceso es mantener dentro de los digestores primarios, una temperatura media del orden de los 35ºC para acelerar la digestión. Este tratamiento comprende dos unidades de digestión de primera fase, con calentamiento y agitación del contenido a través de la inyección de biogás y una unidad de digestión de segunda fase cuya función principal es lograr un mayor espesamiento de los barros y completar el proceso de digestión. Las cañerías de circulación de los barros a partir de la cámara de las válvulas telescópicas hasta la salida del digestor secundario hacia las playas de secado, será de Fº Fº de 150 mm de diámetro. ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 6 Los digestores primarios tendrán 16,50 m de diámetro, 1,60 m de altura de tolva inferior; 8,00 m de altura cilíndrica y 2,20 m de altura de la cúpula. Los digestores secundarios tendrán 13.50 m de diámetro, tolva inferior de 1.60 m de altura, 6,00 m de altura cilíndrica y 1,80 m de altura de cúpula. Se prevén, en los digestores, salidas rápidas para los barros hacia el by- pass. La permanencia en los digestoresprimarios será del orden de los 18 días. La digestión continuará en los digestores secundarios, donde la permanencia será de 7 días, resultando una permanencia total de 25 días. Con la finalidad de almacenar el biogás producido se dispondrá de un gasómetro. El biogás se utilizará para el mezclado en la etapa primaria de digestión y como combustible. Se prevé quemar el gas en exceso en una antorcha. Los barros digeridos serán bombeados hacia las playas de secado desde una cámara ubicada a la salida del digestor primario, a través de cañerías de P.V.C. Clase 10 de 160 mm de diámetro y de hierro fundido de 150 mm de diámetro. La deshidratación de barros se realizará usando el sistema de playas de secado de las que habrá 82 unidades de 30,00 m de largo por 6,00 m de ancho, protegidas con ladrillos con juntas sin tomar de 2 cm de ancho. Los drenajes se construirán con tubos de P.V.C. de 160 mm de diámetro y perforados. Los líquidos serán recogidos en una cámara colectora desde la que serán bombeados hacia el pozo de bombeo. Los barros deshidratados se retirarán para su posterior disposición en un enterramiento sanitario ubicado en el predio y conformado por zanjas protegidas con membranas de polietileno de alta densidad de 2,00 mm de espesor, con soldaduras de seguridad y control de percolados. El proyecto y construcción del enterramiento a lo largo del período de operación está a cargo de la Contratista. Desinfección: A continuación de la cámara concentradora que recibe los efluentes de los sedimentadores secundarios se proyecta la cámara de contacto o de cloración con la intención de que el vertido del líquido se efectúe con la mínima cantidad posible de microorganismos patógenos, dentro de las normas vigentes. El agua llega a través de un caño de PRFV de 1.000 mm de diámetro que desemboca en un aforador tipo Parshall con el que se podrán obtener los datos para ajustar la dosificación del gas cloro y donde el mismo es incorporado. Luego se dirige a la cámara de contacto que en su ingreso se bifurca en dos canales de 2,00 m de ancho, 1,70 m de profundidad y de 145,85 m de desarrollo. En el centro de la cámara se deja un canal para by-pass en casos de inconvenientes o cuando no se quiera clorar. La construcción es de hormigón armado con espesores de paredes de 15 cm para muros perimetrales y de 10 cm para muros interiores ocupando un área rectangular de 40,10 m de largo por 16,58 m de ancho. El tirante en la cámara de contacto es de 1,30 m y el tiempo de permanencia de 15 minutos. A la par de ésta cámara se proyectó el edificio de cloración de 306 m2 de superficie que se encuentra dividido en 5 (cinco) zonas, a saber: - Sala de Dosificación ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 7 - Sala de Neutralización - Depósito de Tanques de Cloro en uso - Depósito de Tanques de Cloro en reserva - Zona de Carga y Descarga La estructura del edificio es de hormigón armado con cerramientos laterales de mampostería. Todas las zonas en que está dividido el edificio estarán provistas de detectores y sensores del nivel de cloro, duchas y lavabos de emergencia y con gabinetes de seguridad equipados con los elementos necesarios. Todas las puertas y portones de esta construcción se abrirán hacia afuera. En la sala de dosificación se recibe el agua de la alimentación (que proviene de la misma cámara) y es allí donde se inyecta el gas cloro para enviarla a un tramo de canal que se encuentra previo al medidor de caudal. La sala de neutralizada cuenta con un depósito de sodio de 18 m3 para el caso en que existan perdidas o inconvenientes en la sala de tanques en uso. Ésta cuenta con capacidad para albergar 4 (cuatro) tanques de 1.000 Kg cada uno y se vincula a través de un monorriel con la zona de carga y descarga y con el depósito de tanques de reservas, este último con capacidad para 12 (doce) tanques. El líquido efluente de la cámara, por medio de un caño de PRFV de 1000 mm de diámetro vierte en el cauce del Río Cuarto. Obras complementarias: A los efectos de la operación y funcionamiento de la planta en adecuadas condiciones de servicio se incluye en el proyecto la realización de obras complementarias de ingeniería, que principalmente comprenden: - Red de media tensión y estaciones transformadoras. - Red interior de baja tensión. - Iluminación y alumbrado general de la planta. - Tanque hidroneumático y red distribuidora de agua. - Red colectora interna. Dentro de las obras de arquitectura necesarias para el funcionamiento general de la planta y que se encuentran incluidas en el proyecto se destacan: - Alambrado perimetral. - Caseta de guardia. - Sanitarios y vestuarios. - Laboratorio y administración. - Sala de tableros y comando general. - Comedor. - Taller. - Vivienda para el encargado. ____________________________________________________________________________ Memoria Descriptiva Página | 8 - Parquización general del predio. Automatización: Los oferentes, dentro de sus propuestas deberán ofrecer la automatización del sistema de tratamiento, conforme a las características físicas y mecánicas de las unidades de proceso que presupuesten. Operación asistida: La contratista deberá operar la Planta de Tratamiento durante un período que se establece en los Pliegos, a la vez que capacitar al personal de la Prestataria del Servicio que se designe al efecto. Diciembre de 2.015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES LICITACIÓN PÚBLICA N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD DE RIO IV Pliego Particular de Condiciones. Página 2 de 79 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES ÍNDICE ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. 6 ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 6 ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. 7 ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 7 ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA 8 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 8 ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. 8 ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 9 ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL 9 ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. 9 ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. 9 ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 9 ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN 9 ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN 9 ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. 10 ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. 11 ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 11 ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES 13 ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 18 ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 25 ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 27 ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. 27 ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS 28 ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 29 ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. 30 ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES 33 ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS 33 ARTÍCULO 28 ° ACOPIO 33 ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS 34 ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA 34 ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA 34 ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 34 ARTÍCULO 33 ° SALARIOS 35 ARTÍCULO 34 ° SEGUROS 35 ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO 36 ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS 37 Pliego Particular de Condiciones. Página 3 de 79 ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS 37 ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA 37 ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES38 ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO 39 ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS 39 ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES 40 ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS 42 ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 42 ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 42 ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 42 ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 42 ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES 43 ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS ESTATALES 43 ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 43 ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES 44 ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA 44 ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS 44 ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 44 ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA 45 ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA GERENCIA DE OBRA – OBRADOR 45 ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL 46 ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES 46 ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA 46 ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES 46 ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 47 ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS 47 ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 47 ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 47 ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO 49 ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 49 ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA 49 ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES 49 ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA 50 ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA 50 ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 50 ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 50 ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD 51 ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470 51 ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA 51 Pliego Particular de Condiciones. Página 4 de 79 ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN 52 ARTÍCULO 77 ° ANEXOS 57 Pliego Particular de Condiciones. Página 5 de 79 GLOSARIO Adjudicatario: Es el Oferente que resulta seleccionado de entre aquellos que se ajustan a los requisitos previstos en el pliego de condiciones, por haber presentado la oferta más conveniente. Contratante, Licitante o Comitente: Es la entidad que llevará a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y contratación. En el presente proceso, es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F.-S.E.M). Contratista: Es el adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del momento en que adquiere su validez legal. Contrato de Obra Es el convenio celebrado entre la Comitente y el adjudicatario que regula las condiciones de ejecución de la obra. Convenio de Financiamiento Es el acuerdo celebrado entre un organismo financiante y la provincia de Córdoba para la provisión de financiamiento total o parcial de la obra. Día: Salvo aclaración expresa, significa día calendario. Gerencia de Obra: Es el organismo que llevará a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso, es la Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Organismo financiante: Son entidades que proveen financiamiento total o parcial para la ejecución de la obra. Organimos multilaterales de crédito: Son Instituciones financieras de Derecho Internacional Público. Oferente: Es toda Empresa o agrupación de empresas que presentan una oferta. Otros sinónimos son: licitador, postulante, proponente. Pliego de Condiciones: También llamado “documento de adquisición”, es el conjunto de documentos emitidos para el llamado a Licitación que especifican detalladamente la contratación que se licita, determinan el trámite a seguir en el procedimiento de licitación y establecen las condiciones del Contrato a celebrar. Por escrito: En estos documentos de adquisición, el término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. Pliego Particular de Condiciones. Página 6 de 79 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBRA: ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES UBICACIÓN: Ciudad de RIO IV - Provincia de Córdoba. ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. Se llama a Licitación Pública Internacional para el Saneamiento de la Ciudad de Río IV a través de la ejecución de la obra denominada Estación Depuradora de Aguas Residuales. Las Obras a efectuar serán las correspondientes a las unidades de tratamiento, tal como se indica en planos, y sus correspondientes obras complementarias. Debemos dejar aclarado que el Legajo Técnico que conforma la documentación para el presente llamado a licitación es sobre la base de un sistema de tratamiento biológico mediante el empleo de lechos percoladores, pudiendo los Oferentes presentar una Alternativa que cumpla con lo señalado en el Art. 8° del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA Los trabajos a realizar en virtud de las obras del presente proyecto serán: Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias descriptivas y de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc) de las distintas partes componentes de cada obra, que deberá ser aprobada por la Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra. La construcción de cada obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio. La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata. Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra. CONSIDERACIONES GENERALES: Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Legajo Técnico objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin. Será responsabilidad exclusiva de la Empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados. Pliego Particular de Condiciones. Página 7 de 79 La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno. ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. Los invitados podrán solicitar, por escrito, a la Gerencia de obra cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Contratación. La fecha que se tomará en cuentapara computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta presentada ante la Gerencia de Obra. Las respuestas a las consultas o aclaraciones se efectuará a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax o nota en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama, fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. Como consecuencia de la/s enmienda/s introducida/s, la Gerencia de Obra, podrá a su juicio extender el plazo de presentación de las Ofertas. Los proponentes, juntamente con sus ofertas, deberán acompañar todas las aclaraciones que formule la Gerencia de Obra al Pliego durante el llamado a Contratación. La omisión de dicha exigencia será motivo de rechazo de la Oferta. ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 1- Las obras se, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA. 2- Los Oferentes deberán proponer la provisión de financiamiento. Para la selección de la oferta más conveniente a los intereses del Estado Provincial, se implementará un sistema de evaluación que permita seleccionar la/s oferta/s más convenientes en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia. Por ello, además de evaluarse los antecedentes técnicos y económicos de los Oferentes, se utilizará el método de valuación del Valor Presente Neto de los desembolsos que deba afrontar la Provincia. Sin perjuicio de este requisito, se comunica a los Oferentes que la Provincia ha iniciado gestiones con el objeto de obtener financiamiento externo para la presente obra, proveniente de organismos multilaterales de crédito. Por tal motivo, en caso de resultar elegible el proyecto para el acceso a un préstamo internacional, será de aplicación la normativa vigente que exija el organismo en cuestión, estando los Oferentes y/o el Adjudicatario - según la etapa del proceso en que ello eventualmente ocurra -, obligados a sujetarse a la misma. Asimismo, si el financiamiento gestionado por la Provincia fuere aprobado durante la etapa de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los Oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. 3- Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo Fondo de Inspección), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita. Pliego Particular de Condiciones. Página 8 de 79 4- En caso de resultar adjudicada una Empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, las deducciones y/o retenciones se realizarán conforme a: 4-a) El Contratista deberá acreditar a la Comitente, luego de producido el devengamiento de cada certificado emitido y hasta tres (3) días hábiles de finalizado el mes, el pago emergente que se desprenda de la aplicación de las Normativas Tributarias y de Seguridad Social. 4-b) El Contratista deberá acreditar, dentro del término de cinco (5) días de haber percibido los montos indicados en los respectivos certificados, el depósito correspondiente a Fondo de Reparo, Derecho de Inspección, Multas y cualquier otro concepto vinculado con el desarrollo de la obra, por medio de la presentación fehaciente de las constancias de depósito en las cuentas que a tal fin determine la Provincia. 5- En caso de que los Oferentes provean Financiamiento, se deberá detallar el monto total a financiar y el porcentaje respecto del Precio Total de la oferta (incluido IVA y toda carga impositiva aplicable). 6- El contrato de obra entrará en vigencia a partir del perfeccionamiento del contrato de financiamiento. La falta de perfeccionamiento del Convenio de Financiamiento, cualquiera fuere su causa, facultará a la Comitente a resolver el Contrato de Obra, sin que ello genere responsabilidad para las partes, ni otorgue derecho alguno, a favor del adjudicatario, a formular reclamos en contra de la Contratante y/o la Provincia de Córdoba por gastos improductivos, intereses o perjuicios de cualquier naturaleza vinculados al presente proceso licitatorio. ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA Toda averiguación referente a esta Licitación Pública será dirigida a: 1) Por compra de pliegos: Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso TE: (0351) 4321200 Int. 1091 2) Por consultas y/o aclaraciones Técnicas: Secretaría de Servicios Públicos - Dirección General de Operaciones Av. Colón 97 (Esq. Rivera Indarte) - 2º Piso TE: (0351) 4420908 Int. 3908 ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Si surgieran dudas en la interpretación de planos, cómputos métricos, pliegos, procedimientos, formas de ejecución, medición y pago de los trabajos, etc., antes de la apertura de la Licitación Pública los interesados podrán requerir las aclaraciones correspondientes según lo dispuesto en el Art. 3º y Art 5º del presente pliego. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de información, la Gerencia de Obra no aceptará pedido alguno de aclaración. ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos. Pliego Particular de Condiciones. Página 9 de 79 ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA El precio del Pliego de la Licitación Pública se fija en la suma de PESOS: TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), el mismo se podrá adquirir hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de los sobres de la Licitación. ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL El monto del PRESUPUESTO OFICIAL de la Obra se establece en PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 72/100 ($335.914.424,72). Se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. A los fines del cumplimiento de la Ley 1.332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA. ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. Además de la total aplicación del Decreto No 809/1996 y complementarios deberá cumplirse el siguiente requisito: * La Empresa deberá estar calificada en las siguientes especialidades: Hidráulica: 75% Electromecánica 25% ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo máximo de ejecución de la obra completa se establece en veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo de los trabajos (Artículo 41 del Decreto 4.758/77), lo que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor. Todos los plazos establecidos en la documentación que compone el llamado a licitación, serán computados en días calendario (Art. N° 13 – Decreto N° 4.758/77), salvo expresa indicación en contrario. ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN La contratación de la presente obra, se regirá por el sistema de AJUSTE ALZADO, fijándose un precio único y global para toda la obra. Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras. Todo errorque pudiere haberse deslizado por parte de la Gerencia de Obra, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los Oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza. Las patentes, royalties, etc, que hubiere serán abonados por el Contratista. ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN Pliego Particular de Condiciones. Página 10 de 79 Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios. La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de las obras. Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar. Los precios de los ítems de las obras deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas. Se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas (tecnologías distintas a la del proyecto básico), cuando a juicio de la Comisión de Evaluación de las Ofertas sea una alternativa que se ajuste al objeto y a la finalidad de la presente obra y a lo establecido en el artículo 8° del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas; una vez constatada dicha situación, la Oferta será evaluada en las mismas condiciones que los demás oferentes que hayan presentado Oferta teniendo en cuenta el proyecto básico. En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa. Errores en la cotización En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras. El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN. ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la hora determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo. Las propuestas pueden enviarse por carta certificada, pero sin responsabilidad alguna para la Gerencia de Obra por demoras o extravíos. Pliego Particular de Condiciones. Página 11 de 79 En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias. La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano. Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, deberá estar traducida al idioma castellano. Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria. Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta. Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones correspondientes. ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. El Oferente podrá modificar o retirar su oferta de la Licitación Pública después de presentada, antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas. ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Las presentaciones se harán en forma discontinua, mediante Doble Presentación y Doble Apertura. Se presentarán en una primera instancia, en día, hora y lugar indicados, los “Sobres Presentación” y se llevará a cabo la Apertura de los mismos. En una segunda instancia, en día, hora y lugar indicados, se presentarán y se llevará a cabo la Apertura de los “Sobres Propuesta”. Cada uno de los sobres o paquetes cerrados llevarán la siguiente inscripción: LICITACIÓN PÚBLICA N° …... 2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD DE RIO CUARTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°………. LUGAR DE APERTURA DIA:.............MES.............AÑO.............HORA............. PROVINCIA DE CÓRDOBA Los sobres a presentar se identificarán como: a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes, en Original (solamente para la documentación que no pueda ser aportada en original, copia certificada por escribano público nacional) y Copia. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. En el ejemplar Copia no se requiere la inclusión del presente Pliego y sus eventuales Notas Aclaratorias. Pliego Particular de Condiciones. Página 12 de 79 b) Sobre PROPUESTA, el cual deberá contener la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. En dicho sobre deberá incluirse la documentación en Original y Copia. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. Notas Importantes: En caso de empresas extranjeras que a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas no hayan cumplimentado las disposiciones establecidas por el Art. 118 de la Ley Nacional N° 19.550: “Ejercicio Habitual”; la documentación de su propuesta llevará firmas que deberán ser autenticadas y legalizadas ante el Consulado Argentino en su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, contar con la pertinente “Apostille” conforme el Convenio de La Haya de 1961. Asimismo, la documentación societaria que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado. La documentación deberá disponer de un Índice que comprendala totalidad de las mismas. En caso de discrepancia, el ejemplar rotulado como “Original” prevalecerá sobre el rotulado como “Copia”. Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (AutoCAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows. 17º - 1 Apertura de los “SOBRES PRESENTACIÓN” En primera instancia, en el lugar y hora fijados, en presencia de la Gerencia de Obra o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se enunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Presentación”, mencionando los documentos que contienen. Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en Acta, la cual deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y los Oferentes que deseen hacerlo. Si quedaran pendientes situaciones por resolver, la Comisión de Evaluación de las Ofertas aconsejará las medidas a tomar. La documentación obrante en cada uno de los Sobres Presentación será examinada y evaluada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas. Posteriormente, en un segundo acto cuyo día y hora será notificado a los Oferentes, se procederá al Acto de Apertura de los “Sobres Propuesta” de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas. 17º - 2 Apertura de los “SOBRES PROPUESTA” En el lugar, día y hora fijados, en presencia de la Gerencia de Obra o por ante quien ésta delegue y Oferentes presentes, se procederá a la Apertura de los SOBRES PROPUESTA de aquellos Oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptados por la Comisión de Evaluación, leyéndose todas las ofertas y cartas propuesta financiera o cartas de compromiso financiero. Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias. En caso de dudas, se dejará constancias en Actas, para que posteriormente la Comisión de Evaluación aconseje las medidas a tomar. Pliego Particular de Condiciones. Página 13 de 79 17º - 3 - Modificación y Ampliación de la Información Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero la Gerencia de Obra y/o Comisión de Evaluación podrá pedir por escrito a los Oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria. No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio de la oferta. 17º - 4 – Causales de Rechazo 1. La falta de algún documento o formalidad exigida por el Art. 18º del presente Pliego en sus incisos 1; 2; 3; 4; 5 y 13. 2. La ausencia de expresión de cotización. 3. La realización en la oferta de reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 4. La ausencia de elementos necesarios para proceder a la evaluación conforme lo establecido por el artículo 19 “Criterios de Evaluación”. 5. La presencia de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente, en algún documento integrante del SOBRE PRESENTACION. Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado. Toda duda que no permita una decisión durante el mismo Acto de la Licitación Pública, faculta a quien lo preside, a dejar la novedad asentada en acta, para una evaluación futura que se realizará en oportunidad del estudio y análisis de las ofertas, por parte de la Comisión de Preadjudicación. ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES Las Presentaciones, a efectuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo que antecede, deberán contar con la siguiente documentación: SOBRE PRESENTACIÓN: Deberá contener: 18.1 Solicitud de Admisión Se redactará de acuerdo al modelo de “Solicitud de Admisión” adjunto en el Anexo N° 1”. 18.2 Declaración de Mantenimiento de Oferta y Garantía de Oferta Se acompañará el formulario ‘Declaración de Mantenimiento de Oferta”’ previsto en el Anexo “7” del presente pliego y el comprobante de haber cumplimentado con la garantía, de acuerdo a las disposiciones del artículo N° 35 inc. A del presente pliego. 18.3 Recibo De Adquisición Del Pliego Se acompañará el recibo original de adquisición para participar en la Licitación Pública de la obra de referencia como parte de la documentación. 18.4 Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra, según Decretos del P.E. Nº 809/96 y Resoluciones complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo a la condición del proponente, corresponden dos situaciones: INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Pliego Particular de Condiciones. Página 14 de 79 Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la Resolución del Registro que demuestre la inscripción y calificación, con Capacidad de Ejecución Anual suficiente en la Especialidad. NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO: Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la “Garantía de Inscripción” dispuesta en el Art. 7º del Decreto 809/96, cuyo monto será equivalente al que debe constituirse como Garantía de Oferta (1% del Presupuesto Oficial). Quien ganare la Licitación Pública deberá cumplir, previo de la adjudicación de la obra, con la presentación de la referida Inscripción, como así también con la presentación del “Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad”. 18.5 Aclaraciones y respuestas Son las Notas de Aclaraciones y respuestas remitidas por la Gerencia de Obra a los Oferentes ante sus consultas, las que deberán adjuntarse debidamente firmadas por quienes suscriben la solicitud de admisión y la restante documentación, que se presenta en el acto licitatorio. 18.6 Declaración Jurada de haber realizado visita y reconocimiento del lugar El Oferente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se emplazarán las obras respectivas y que conoce, por sí, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista. 18.7 La documentación requerida en el artículo 19 – “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”. 18.8 Declaración Jurada de Domicilio Los Oferentes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de Córdoba debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. A los efectos del presente Proceso Licitatorio, en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se efectúen, indicando también número de teléfono y correo electrónico (Según el modelo del “Anexo 2” de este Pliego Particular de Condiciones). 18.9 Programación del Proyecto a) Programación del Proyecto. Es factible reemplazar los programas solicitados “a Fecha Temprana”, “a Fecha Tardía” y el “de Ejecución Adoptado” por un Diagrama de Gantt con indicación de fechas tempranas, fechas tardías y el margen flotante para cada tarea. b) Programa de Avance de Obras: El Plan de Avance de Obras incluirá un diagrama de flechas o de red que identifique las interrelaciones entre las distintas actividades y/o tareas que conforman el proyecto, y una Memoria Descriptiva y Secuencial de la Obra. El grado de desagregación de estas tareas estará en un todo de acuerdo a los ítems contemplados en la planilla de cotización de la oferta (Propuesta Económica). A los efectos de la elaboración del Programa de Avance de Obras se tomará como horizonte máximo de tiempo de ejecución el plazo que fija el Artículo 12ºdel presente Pliego. Asimismo, se realizará en total concordancia con lo que estipula método CPM (Critical Path Method) con identificación en color rojo del Camino Crítico del proyecto. Para la elaboración del mismo, se podrán tomar dos ritmos de avance de las obras diferentes, obteniendo un Programa de Avance “previsto” y un Programa de Avance “mínimo”, siempre que el plazo de ejecución resultante de estos Programas no supere el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. El Programa de Avance de Obras deberá ser visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt, los cuales serán elaborados con software Microsoft Project versión 2003 o superior. Pliego Particular de Condiciones. Página 15 de 79 c) Curva de Inversión: Además de la documentación antes mencionada, se deberá acompañar una planilla en formato de Microsoft Excel, con detalle de las inversiones mensuales requeridas, y las inversiones acumuladas (curva de inversión de la obra), en total concordancia con el Avance de Obras elaborado por el Método del Camino Crítico. Los datos de dicha planilla serán volcados en un gráfico que permitirá visualizar la Curva de Inversión de la obra. d) Programación Integral de la Obra: El Oferente podrá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa y su metodología de trabajo propuesta (Artículo 19 – Calificación de la Capacidad Técnica – Análisis de la metodología propuesta para llevar adelante los trabajos). Esta Programación Integral deberá contener: “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”. Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra. “Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)” “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt. Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos. Curva de Inversión de la Obra; con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”. Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte magnético (PEN DRIVE o DVD). La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto. e) Programa Ambiental: Se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por el Adjudicatario con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015. No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), establecidos en la normativa citada. 18.10 Datos Garantizados Pliego Particular de Condiciones. Página 16 de 79 Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes principalmente a los ítems de conductos premoldeados de hormigón y accesorios. 18.11 Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470 Se deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo al modelo del Anexo N° 6. 18.12 El Presente Pliego, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Notas Aclaratorias, Planos, Planillas y Anexos, firmados y sellados en todas sus hojas por el Oferente y Director Técnico en prueba de conformidad. 18.13 SOBRE PROPUESTA: Deberá contener OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, incluyendo CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. El Oferente deberá presentar su oferta o propuesta económica y financiera en su caso, por la totalidad de los trabajos, en los formularios designados como “Anexo 3”, cuyo modelo forma parte del Pliego Particular de Condiciones. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cotizado en Pesos, según planilla de oferta del anexo N° 3, en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 14 del presente Pliego. Así también deberán indicar las magnitudes conforme al Sistema Internacional de Medidas. Presupuestos Detallados – Obligatoriamente se deberá incluir en el SOBRE PROPUESTA que contiene la PROPUESTA ECONOMICA y FINANCIERA, el PRESUPUESTO DESAGREGADO Y DETALLADO POR ITEMS en cada una de las obras, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios de la obra motivo de la presente Licitación. La cotización y ejecución de la obra incluirá las cantidades finales de sus cómputos métricos, análisis de precios “Anexo 4” (incluyendo cargas sociales y tributarias) y el correspondiente precio final por el que propone realizar las obras de acuerdo a los fines previstos. El presupuesto para cada item se desagregará, según los siguientes parámetros: A) El precio de los materiales específicos B) Materiales de Construcción (áridos, cemento, etc.) C) Equipos (combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, amortización, etc.) D) Mano de Obra (ayudante, oficial y oficial especializado, etc.) E) Gastos Generales. IMPORTANTE: En el “Anexo 3” se deberán cotizar los valores finales (IVA incluido) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas, sin costos directos e indirectos resultantes del financiamiento propuesto. PROPUESTA FINANCIERA: El Oferente deberá acreditar experiencia en estructurados de financiamiento para la ejecución de obras contratadas con provisión de financiamiento por parte del Contratista. Asimismo, deberá describir claramente la manera en que se financiarán las mismas. Siendo la documentación y/o información mínima solicitada la siguiente: 1. Monto de la obra a ser financiado expresado en divisa dólar estadounidense. Pliego Particular de Condiciones. Página 17 de 79 2. Organismo/s Financiante/s que efectuará/n el/los préstamo/s. En el caso de ser financiamiento de la/s empresa/s o de otro/s organismo/s no financiero/s deberá adjuntar un compromiso de condiciones del financiamiento con un acompañamiento de documentación que respalde la solvencia de la operación en cuestión. 3. Dejar expresado la moneda en la que deberá ser tomada la financiación como así también el repago. 4. Plazo del Repago de la financiación y sistema de amortización del capital, el que podrá ser sistema alemán (cuota de capital constante) o francés (cuota de capital creciente). 5. Período de Gracia de la financiación. 6. Detalle del costo de la financiación ofrecida: incluyendo tasa de interés, gastos, comisiones, garantías, impuestos,seguros, etc. Deberán detallarse todos los gastos que sean necesarios para la toma y la ejecución del financiamiento hasta el último pago de servicio de deuda correspondiente mas los gastos asociados. Los gastos que no se encuentren detallados y valorados se consideran incluidos en la oferta y por ende correrán por cuenta del Oferente. 7. Costo financiero total efectivo anual (CFTEA) expresado en porcentaje aplicado al monto a financiar, el que incluirá además de la tasa efectiva de interés por la operación, todos los gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y cualquier otro concepto que sea parte para obtener la financiación. No se aceptarán ofertas que expresen los conceptos integrantes del financiamiento de manera separada. 8. Desembolsos mensuales para toda la vida del proyecto, en base a los pagos a realizarse de acuerdo a la curva teórica de inversión de la obra. 9. Las propuestas, se consideran firmes y válidas durante sesenta (60) días a contar desde la fecha fijada para la apertura de ofertas, prorrogable por otros sesenta (60) días más a pedido de la Gerencia de Obra. Quien resulte Adjudicatario deberá mantener las mismas hasta tanto se formalice el respectivo Contrato de Obra. 10. Otros aspectos operativos para el otorgamiento de la financiación: Los Oferentes deberán presentar el flujo de fondos de la financiación (incluyendo gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y demás) impresos en papel y en soporte digital (CD) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. La Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero que deben presentar los oferentes debe estar suscripta por el organismo financiante y contendrá todo el detalle de las condiciones de financiamiento. La Comisión de Evaluación, por sí o a través del Agente Financiero de la Provincia, podrá requerir a los Oferentes o al Organismo Financiante propuesto, que aclaren o formulen mayores detalles relacionados con la financiación, su modalidad, plazos de la misma, o el Organismo Financiante que la prestará. El método de valuación de la Oferta Económica y Financiera será el VALOR PRESENTE NETO (VPN) de los desembolsos que deba afrontar la Provincia para la ejecución de la obra incluido el financiamiento. En este sentido: 1) El Oferente deberá calcular y presentar el Valor Presente Neto del flujo de fondos de desembolsos estimados que deba afrontar la Provincia en función de su oferta económica financiera, impresos en papel y en soporte digital (Pen Drive) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. A tal fin, se adjunta Planilla (Anexo 8). 2) El cálculo del VPN se realizará por períodos mensuales considerados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y hasta el último pago de servicio de deuda. 3) La tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación en función del contexto macro – económico, y de las condiciones Pliego Particular de Condiciones. Página 18 de 79 financieras del mercado de capitales y de la Provincia de Córdoba vigentes al momento de la Evaluación. 4) A los efectos del cálculo del VPN, los pagos realizados durante un determinado mes se considerarán como pagos realizados al final de dicho mes y sujetos al descuento correspondiente a dicho período. 5) El cálculo del VPN se realizará sin considerar efecto alguno por redeterminación de precios. Por tanto, no se considerarán efectos inflacionarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 6) En el flujo de fondos no se considerarán valores residuales de los activos en ninguna de las etapas consideradas. 7) Los valores utilizados en el flujo de fondos deben incluir los impuestos correspondientes. Ante la necesidad de comparar ofertas con diferentes ofrecimientos de participación en el porcentual de financiamiento y/o diferentes períodos o condiciones de financiamiento, la Comisión de Evaluación podrá en su análisis realizar las adaptaciones que considere necesarias a los fines de hacer comparables las ofertas económicas financieras. Asimismo, en caso de que durante la etapa de evaluación el proyecto de obra sea declarado elegible por un organismo multilateral de crédito para acceder a financiamiento externo, la Comisión prescindirá del cálculo del Valor Presente y sólo comparará las ofertas económicas que se ajusten a los requisitos del pliego, a efectos de determinar la más conveniente. Para el cálculo del Valor Presente Neto se utilizará la siguiente fórmula matemática: Donde: VP= Valor Presente Neto. Cj= Pago de servicio mensual que deberá hacer el comitente en el mes j. Sj= Se calculará en función de los servicios de capital e intereses que arroja un préstamo bajo el sistema de amortización Alemán, por un monto equivalente a la diferencia entre el costo total y el financiamiento provisto, con una duración igual a la del financiamiento provisto, y una TNA que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Sólo al efecto de la presentación del flujo de fondos, el Oferente deberá aplicar el 15%. n= Número de meses del Plazo total de la financiación (incluido el período de gracia). i = Tasa de descuento: esta tasa de descuento será la que a tales efectos establezca la Comisión de Evaluación de las Ofertas de conformidad con las condiciones imperantes al momento de la Evaluación. Por último, el Oferente deberá presentar en planilla adjunta los servicios de la deuda que deberá hacer frente la Provincia de Córdoba detallando de manera semestral en cuatro columnas: 1. El capital (principal) 2. Los Intereses 3. Otros costos, gastos, seguros, comisiones, impuestos, etc. (sin discriminar) 4. Total de los servicios de deuda (suma 1. + 2.+ 3.) ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la aplicación de la metodología que se describe a continuación. Pliego Particular de Condiciones. Página 19 de 79 Se prevé un proceso de dos etapas de evaluación. PRIMERA ETAPA: Se evaluarán los aspectos legales y la capacidad económica financiera de cada oferente. Para ello se considerarán los antecedentes, capacidad y cualidades de las empresas, requeridas en el presente pliego, de acuerdo a la siguiente modalidad: A) Aspectos Legales B) Capacidad Económico-Financiera A – Aspectos Legales: A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el proponente para considerar su calificación. La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de apertura de las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresa debe presentar documentación, que acredite, entre otras cosas, la siguiente información: 1. Copia autenticada del Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente. 2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades en caso de tratarse de Sociedades Anónimas, que acredite la vigencia de la misma como representante de la sociedad. 3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suficiente para representar al proponente en los actos licitatorios. 4. Compromiso de constitución de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societariosque autorizan la conformación de la misma. 5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria. 6. Director y Representante Técnico legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor público matriculado. B – Capacidad Económico-Financiera B.1- Índices Económico - Financieros A fin de evaluar la situación económica financiera del Oferente, deberá acompañar copia certificada de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos (Debiendo ser el último de los mismos acreditado con la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al mismo periodo). Toda esta documentación deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por autoridad competente en el caso de empresas extranjeras. A fin de evaluar la capacidad financiera del proponente se evaluarán los siguientes indicadores: 1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) 2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total) Pliego Particular de Condiciones. Página 20 de 79 3. PRUEBA ÁCIDA ((Activo Corriente – Bienes de cambio)/ Pasivo Cte.) 4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total) 5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto) 6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Activo Total) 7. PATRIMONIO NETO A los Oferentes que se presenten como Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se les considerará la capacidad económica financiera a cada uno de los integrantes de la misma. Asimismo se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos de una mejor evaluación del proponente. B.2- Capacidad de Producción Se considerará la capacidad de trabajo del Oferente, teniendo en cuenta el indicador que a continuación se expresa: CAPACIDAD DE TRABAJO ( Activo Corriente - Pasivo Corriente). En el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas; para la consideración de la Capacidad de Trabajo, se adicionará Activo y Pasivo Corriente de todos los integrantes de la misma. B.3- Referencias Bancarias y Comerciales Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año anterior a la fecha de apertura. LA COMISION DE EVALUACION PODRA SOLICITAR AL OFERENTE QUE, DENTRO DE UN PLAZO DE 72 HS., ENTREGUE DOCUMENTACION AMPLIATORIA A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y/O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE CONSIDERE NECESARIA PARA LA EVALUACION. SEGUNDA ETAPA: De cada una de las propuestas que hayan superado la Primer Etapa (Pasa/No Pasa), con posterioridad al Acto de Apertura de OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO; la Comisión de Evaluación de las Ofertas realizará la siguiente calificación: Selección de la Oferta más conveniente: Conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 8614, la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá realizar los análisis, estudios, comparaciones y consideraciones que estime, entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál es la oferta que en los aspectos Técnicos, Económicos y Financieros sea la más conveniente para los intereses de la Provincia. Por ello, el procedimiento de selección adoptado se basa en una evaluación combinada teniendo en cuenta las ofertas económicas/financieras propuestas y la capacidad técnica de cada oferente. Sin perjuicio de ello, en caso de que la obra sea declarada elegible para financiamiento externo de un organismo multilateral de crédito durante el período de evaluación, la determinación de la oferta más conveniente se Pliego Particular de Condiciones. Página 21 de 79 realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas económicas y la capacidad técnica de los oferentes que se ajusten a los requisitos previstos en el presente pliego. Para la obra que se licita, se determinará un coeficiente Pfo. Para determinar el Puntaje Final de cada oferta (Pfo) se aplicará la siguiente expresión: Pfo = 0,25 x CT + 0,75 x CVP Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando. CT= Calificación Técnica (conforme mecánica establecida en el Punto C.1). CVP= Cociente de los Valores Presentes (conforme mecánica establecida en el Punto C.2). Se adjudicará la obra al Oferente que obtenga el mayor Puntaje Final. A los Oferentes se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, de acuerdo a las siguientes consideraciones: C.1 CALIFICACIÓN TÉCNICA Se hará una reseña de las principales obras ejecutadas, de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.1 y de las principales obras en ejecución y adjudicadas a ejecutar de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.2. Se deberá acreditar haber construido o ejecutándose, como mínimo una (1) obra de tratamiento de desagües cloacales proveniente de quince mil (15.000) habitantes y por una (1) cantidad de conducción entubada no menor a 500 metros de longitud. A los efectos de determinar la ejecución de las mismas se adjuntarán constancias mediante Contratos, Acta/s de Recepción, Certificación (incluir en el Anexo n° 5.1). Además se podrán acreditar Obras en Ejecución, con la fehaciente demostración de su estado de avance y aprobación, en cuyo caso se considerará solo el 60 % (sesenta por ciento) de las cantidades de la parte construida, aprobada y con certificado de avance de obra. Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma. Calificación de la Capacidad Técnica: se analizarán los siguientes aspectos: 1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75 pts. 2. Antecedentes de los profesionales propuestos para llevar adelante los trabajos (AP). Máximo: 5 pts. 3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. Máximo: 20 pts. (MT) La Capacidad Técnica (CT) de la empresa surgirá de la suma de los puntajes obtenidos para los rubros 1., 2. y 3., siendo el puntaje máximo posible 100 puntos (Pctmax), según se describe a continuación. CT = AE + AP + MT C.1.1 – Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75 pts. Pliego Particular de Condiciones. Página 22 de 79 Puntaje Antecedentes de la Empresa AE = PC x 0,75 + PP x 0,25 Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad técnica y económica equivalente al proyecto licitado. La forma de computar los trabajos realizados por la empresa será la siguiente: Para trabajos con complejidad técnica equivalente al licitado, se tendrán en cuenta los comprendidos dentro de los siguientes rangos y se sumará el puntaje obtenido por cada obra: Puntaje en función de longitud de obra y diámetro de conducto Puntaje Colectores= (PC) Longitud ≥Ø300 mm >5.000 m hasta 15.000 m 1,50 >15.000 m hasta 30.000 m 2,63 >30.000 m hasta 50.000 m 6,00 >50.000 m hasta 100.000 m 11,25 >100.000 m hasta 150.000 m 18,75 >150.000 m hasta 200.000 m 26,25 >200.000 m hasta 250.000 m 33,75 >250.000 m hasta 300.000 m 41,25 >300.000 m hasta 350.000 m 48,75 >350.000 m hasta 400.000 m 56,25 >400.000 m hasta 450.000 m 63,75 >450.000 m hasta 500.000 m 75,00 Puntaje en función de la cantidad de Plantas de Tratamiento construidas de características similares. A los efectos de la evaluación de la ejecución de las Plantas de Tratamiento de líquidos Cloacales de capacidad de producción igual o superior a
Compartir