Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
1 INGENIERO DE APOYO EN LA EMPRESA INGEMAC S.A.S. ANTONY STEVEN RESTREPO GOMEZ UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL NEIVA 2022 2 INGENIERO DE APOYO EN LA EMPRESA INGEMAC S.A.S. ANTONY STEVEN RESTREPO GOMEZ Informe Final de práctica social, empresarial y solidaria presentado como requisito para optar al título de INGENIERO CIVIL Asesor Ing. CARLOS FRANCISCO TRUJILLO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL NEIVA 2022 3 NOTA DE ACEPTACIÓN Presidente del Jurado Jurado Jurado Neiva, Agosto de 2022 4 DEDICATORIA A Dios por darme la vida. A mis familiares por estar ahí en todo momento. Al personal docente de la UCC por brindarme sus conocimientos. 5 CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 12 1. RESEÑA DE LA EMPRESA 13 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 2.1 ANTECEDENTES 15 2.2 DIAGNOSTICO 15 2.2.1 Síntomas 15 2.2.2 Causas 16 2.2.3 Pronósticos 17 2.2.4 Control Pronóstico 17 2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 2.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 17 3. OBJETIVOS 19 3.1 OBJETIVO GENERAL 19 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 4. JUSTIFICACIÓN 20 5. ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA 21 6. GARANTÍA DE ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR 22 6 7. REPORTE DE ACTIVIDADES 23 8. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA 24 9. ACTIVIDADES REALIZADAS 25 9.1 OBJETIVO 25 9.2 ALCANCE 26 9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 26 10. ACTA DE INICIO 27 11. BITÁCORA DEL 22 DE JULIO AL DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2021 28 11.1 MES DE JULIO - SEMANA 3 28 11.2 MES DE JULIO - SEMANA 4 28 11.3 MES DE AGOSTO - SEMANA 1 29 11.4 MES DE AGOSTO - SEMANA 2 29 11.5 MES DE AGOSTO - SEMANA 3 30 11.6 MES DE AGOSTO - SEMANA 4 30 11.7 MES DE SEPTIEMBRE - SEMANA 1 31 11.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 31 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 38 12.1 BITÁCORA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2021 39 12.1.1 Mes de Septiembre - Semana 2 39 12.1.2 Mes de Septiembre - Semana 3 39 7 12.1.3 Mes de Septiembre - Semana 4 40 12.1.4 Mes de Octubre - Semana 1 40 12.1.5 Mes de Octubre - Semana 2 40 12.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 41 13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 46 13.1 BITÁCORA DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 47 13.1.1 Mes de Octubre - Semana 3 47 13.1.2 Mes de Octubre - Semana 4 47 13.1.3 Mes de Noviembre - Semana 1 47 13.1.4 Mes de Noviembre - Semana 2 48 13.1.5 Mes de Noviembre - Semana 3 48 13.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 49 BIBLIOGRAFIA 53 ANEXOS 54 8 LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1. Cronograma de Actividades Propuesto 23 Tabla 2. Información de las prácticas 25 Tabla 3. Actividades desarrolladas 22 de julio al del 9 de septiembre 2021 26 Tabla 4. Acta de Inicio 22 de Julio de 2021 27 Tabla 5. Actividades Desarrolladas 10 de Septiembre al 13 de Octubre del 202138 Tabla 6. Cronograma 14 de Octubre a Noviembre 14 del 2021 46 9 LISTA DE FOTOS Pág. Foto 1. Ubicación geográfica de las instalaciones 31 Foto 2. Instalaciones de la empresa 32 Foto 3. Inducción y capacitación 32 Foto 4. Secop I 32 Foto 5. Secop II 32 Foto 6. Acompañamiento contrato 001-2021 33 Foto 7. Acompañamiento contrato 117 - 2021 33 Foto 8. Construcción propuesta del contrato 35 Foto 9. Firma contrato 36 Foto 10. Aprobación pólizas 36 Foto 11. Construcción acta mayores y menores 36 Foto 12. Construcción propuesta contrato 37 Foto 13. Presentación propuesta contrato 37 Foto 14. Construcción acta mayores y menores 41 Foto 15. Acompañamiento contrato 003-2021 42 Foto 16. Apoyo Supervisión Control y Ejecución Obras Ejecución Acta Parcial 45 Foto 17. Acta Parcial a Entregar a Interventoría 45 Foto 18. Realización de Informe de Avance de Obra Mensual 45 Foto 19. Reunión con asesor 49 10 Foto 20. Licitación AMG-LP-005-2021 49 Foto 21. Licitación LP-006-2021 51 11 LISTA DE ANEXOS Pág. Anexo A. Presentación pasante 24 Anexo B. Aceptación práctica 24 Anexo C. Constancia práctica profesional 24 12 INTRODUCCIÓN El presente documento se refiere a la práctica empresarial y solidaria a realizar en la empresa: “SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICOS AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC S.A.S.”. Ubicada en la ciudad de El Colegio, Cundinamarca; Durante el segundo semestre del año 2021. Se llevará a cabo diferentes labores de ingeniería en el transcurso de cuatro (4) meses con una intensidad de cuatro (4) horas diarias de lunes a viernes, enfocado principalmente en procesos de licitación y proyectos de ingeniería civil. A Continuación, se presenta la problemática a resolver y se plantea las acciones a desarrollar durante práctica partiendo del diagnóstico ejecutado con el apoyo de las directivas de la organización. 13 1. RESEÑA DE LA EMPRESA La empresa “INGEMAC S.A.S.” se encuentra ubicada en la CALLE 6 NO 3A-24 – El Colegio Cundinamarca, fue creada el 9 de septiembre del año 2013 bajo la figura de sociedad anónima simplificada (S.A.S.) que actualmente presta los servicios de actividades de Administración de Obras Civiles, Diseños Estructurales, Diseños Hidráulicos, Interventoría, Subdivisiones, Trámite en licencias de construcción, Levantamientos Topográficos. Una de las actividades que efectúa es la elaboración de licitaciones públicas; como es bien sabido el objetivo de estos procesos es el de dar transparencia a estos términos, con el fin de obtener mejores resultados tanto para la administración pública y privada1. En Colombia, la Ley 80 de 1993 dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales2. Esto con el fin de brindar transparencia en los diferentes procesos ofertados en la República de Colombia. Las licitaciones de obras y evaluación de pliego de condiciones3 en el sector público es uno de los actores más grandes del mercado. El Estado, realiza adquisiciones y contrataciones por montos muy altos por año. Se compran toda clase de bienes y servicios para el servicio de la comunidad. Por eso, hacer negocios con el sector público es una gran oportunidad para muchas empresas. La contratación pública, hace posible que las entidades estatales adquieran bienes o servicios que den cumplimiento a los proyectos aprobados por cada administración. Seguidamente también es necesario el apoyo de personal para dar seguimiento y ejecución a las obras que se encuentren realizando, para la elaboración de sus respectivos informes de avance de obras, cálculos de cantidades de materiales y, 1 CORREA Isabel. Manual de licitaciones públicas [en línea]. Instituto latinoamericano y del caribe planificación económica y social-ILPES. Santiago de chile, diciembre del 2002, serie 21, p.19. ISSN.1680-8878 Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5583/1/S2002616_es.pdf> 2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. 41.094. [Consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet:< http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html > 3 MARIN CARDONA, Marwin Johan. Licitaciones de obras y evolución de pliego de condiciones [en línea]. Trabajo de grado – pregrado. Medellín. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de ingenieríaCivil, 2017. [Consultado: 6 de septiembre de 2019]. Disponible en internet:< http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7744> https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5583/1/S2002616_es.pdf http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7744 14 elaboración de actas que correspondan y conlleven a la buena y sana ejecución de obra. 15 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 ANTECEDENTES La universidad Cooperativa de Colombia como requisito para optar a título académico en los programas de pregrado plantea el acuerdo No. 2194. El cual considera la modalidad de grado le permite al estudiante el desarrollo social, económico y cultural mediante la aplicación de las competencias adquiridas para el ejercicio integral de su profesión y, disciplina en un marco ético, de responsabilidad social y de calidad. En el caso que compete la práctica social, empresarial o solidaria5, consiste en desarrollar acciones para resolver un problema de una organización social, empresarial o solidaria aplicando las competencias propias de la profesión. 2.2 DIAGNOSTICO 2.2.1 Síntomas Una gran necesidad que posee la empresa “INGEMAC S.A.S.” es participar procesos de licitaciones públicas para proyectos creados por la entidad estatal. Lo anterior es visto como una oportunidad que no debe ser desaprovechada, y por ende se debe realizar la conformación de un equipo idóneo que esté a cargo de la elaboración de las propuestas para hacer frente a estas situaciones, con el fin de estar lo suficientemente preparada para acceder a las contrataciones que el estado brinda. Cuando no se logra cumplir con el pliego de condiciones propuestos en la página web SECOP I y SECOP II6. La propuesta ofertada pública o privada no será tenida 4 COLOMBIA, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Acuerdo 219 (27 de octubre de 2014). Por el cual se reglamentan las modalidades de Trabajo Grado como requisito para optar a título académico en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia [en línea]. Medellín: consejo superior universitario, p.1. [Consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en Internet: <https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf > 5 COLOMBIA, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Acuerdo 219 (27 de octubre de 2014). Por el cual se reglamentan las modalidades de Trabajo Grado como requisito para optar a título académico en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia [en línea]. Medellín: consejo superior universitario, capítulo 3. P.4. [consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet: < https://www.ucc.edu.co/asuntos- legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf > https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf 16 en cuenta. Debido a que se maneja unos tiempos definidos para la observación, modificación del pliego de condiciones y la postulación o propuesta final; lo cual a no tener un personal adecuado para realizar toda la recopilación de datos y preparación necesaria para la propuesta a plantear por parte de la empresa, hace que se tengan dificultades. Al no ser aceptado entre las propuestas finales para la contratación se está teniendo problemas de planteamiento y manejo de esta lo cual causa perdida de tiempo y dinero. Generando falencias dentro de la empresa la cual su propósito es la postulación y obtención de licitaciones públicas. También se ven afectadas las ejecuciones de las obras ya que en su mayoría se presentan improvisto como el clima, la falta de presupuesto para su desarrollo, y afectaciones de terceros. Esto hace que estas obras se vean retrasadas y afectadas en su ejecución, lo cual esto presenta grandes dificultades a la empresa económica y organizacionalmente, ya que la empresa se ve obligada a realizar actividades que no están estipuladas a la hora de su ejecución y esto trae problemas al desarrollo no solo de la obra si no también al crecimiento de la empresa. 2.2.2 Causas La mayoría de las causas por las cuales las postulaciones a licitaciones son rechazadas son: debido a la falta de documentos requeridos, el incumplimiento con el tiempo de experiencia del personal y oferente, el mal planteamiento del presupuesto del proyecto al oficial. Todas las causas específicas de rechazo a los procesos de selección se encuentran en el pliego de condiciones y las que establecen la ley 80 de 19. Donde se muestra claramente en sentencia: las causales de rechazo en un proceso de selección en licitación7. La mayoría de las causas para la ejecución de los contratos, son los improvistos, que en su mayoría son por falta de materiales en la obra, o de un mal ajuste al presupuesto y terminando los efectos climáticos que puedan llevan llevar al retraso, como los son el clima para la fundición del concreto y, la accesibilidad al sitio donde se realiza la obras también puede verse afectado por el clima. 6 SECOP I, SISTEMA ELECTRONICO DE LA CONTRATACION PÚBLICA. [en línea]. [Consultado: 7 de septiembre de 2019] Disponible en internet: <https://www.contrattos.gov.co/inicioConsulta.do> 7 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sentencia CE SIII E 18293 (27 de abril de 2011). Las causales de rechazo en un proceso de selección son las que se encuentran en el pliego de condiciones y las que establece la ley [en line]. Bogotá D.C. [consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet:< https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7412 > http://www.contrattos.gov.co/inicioConsulta.do http://www.contrattos.gov.co/inicioConsulta.do http://www.contrattos.gov.co/inicioConsulta.do https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7412 17 2.2.3 Pronósticos Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa “INGEMAC S.A.S” a desaprovechar las oportunidades que brinda el estado. En el proceso de contratación y ejecución en la rama de construcción de obras civiles. 2.2.4 Control Pronóstico Para la obtención de resultados en estas licitaciones y, el desarrollo de contratos en ejecución se hace indispensable además de uno estructura física y técnica el de contar con un recurso humano que tenga las competencias necesarias para desarrollar las actividades necesarias que apoyen los procesos como son: elaboración de licitaciones públicas, supervisión de procesos, apoyo en supervisión de obra, proyectos, presupuestos y cantidades de obra, realización de actas e informes de avance de obra. 2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Después de haber efectuado el análisis surge la pregunta que se cree indicada para desarrollar esta práctica profesional: ¿Cómo mejorar el proceso de licitaciones a presentar por parte de la empresa “INGEMAC S.A.S.” en no contar con un equipo idóneo para apoyar los procesos de licitación y, en las supervisiones y controles para ejecutar las obras? 2.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. A continuación, se presenta las sub-preguntas que ayudan a dar respuesta a la pregunta principal. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una licitación pública? ¿Cuáles son las normas que rigen el proceso de licitaciones públicas? ¿Cómo se realiza el proceso de selección de las propuestas de licitación? ¿Cuál es lo formación y organización del personal dentro de la empresa para la formulación de la propuesta de licitación? ¿Cómo se maneja la supervisión de la ejecución de una obra?18 ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar un cálculo de cantidades? ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para los informes y actas de la obra? 19 3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL Generar la supervisión y control al correcto funcionamiento de los contratos que se encuentren por iniciar y en ejecución en la página del SECOP, para así poder participar en dichos procesos. 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Detallar memorias de cálculo para actas parciales y finales. Calcular APUS, ajustes y conformación de presupuestos de obras e interventorías. Analizar y creación de actividades de obras no previstas y/o adicionales, con sus respectivas cantidades y APUS. Determinar la supervisión y verificación para el cumplimiento de aspectos técnicos de contratos de obras. Identificar los requisitos y condiciones del pliego de condiciones y estudios previos publicados en el SECOP I y II. Organizar la conformación de formatos y completar documentación exigidos en el pliego de condiciones para la presentación de las propuestas. 20 4. JUSTIFICACIÓN Como es conocido, una de las ramas de ingeniería civil es el desarrollo y formulación de propuestas para ganar proyectos y ejecutarlos, y es obligación de los ingeniero civiles velar por el cumplimiento y desarrollo seguro de las obras para así dar vencimiento y cumplimiento a estas obras, por ende es necesario poner en práctica los conocimientos adquiridos en una empresa o entidad que requiera de los servicios prestados por los estudiantes para su ejecución transparente y dando resultados a diferentes problemáticas presentadas al momento de ejecutar un proyecto de ingeniería civil. Para la universidad es de gran oportunidad mostrar a la comunidad y, a los entes empresariales, las capacidades y resultados que tienen los profesionales egresados y próximos a terminar su carreras profesionales, seguidamente la comunidad tendrá beneficios, ya que los conocimientos adquiridos, en su mayoría son para realización de proyectos con entidades públicas que benefician y traen desarrollo a una comunidad y genera un avance socioeconómico. 21 5. ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA Las acciones de mejora que se buscan poner en funcionamiento en el desarrollo de esta práctica son prestar los servicios de apoyo en la formulación y organización de las propuestas de licitaciones públicas que se presentaran, esto con el fin de ser detallados y precisos sin cometer falencias para garantizar el beneficio y ganar los contratos, seguidamente también se dará el apoyo a la supervisión de obra para su buen desarrollo, de esta manera se verificara la fluidez del avance de los proyecto, estas actividades que son, informes de avance de obra, actas de suspensiones, actas de liquidaciones, actas de pagos parciales, ajustes de presupuestos, cálculo de cantidades, informes de avance semanal y mensual etc. Estas actividades darán continuidad y avance en los proyectos que seguidamente dará avance a la empresa. 22 6. GARANTÍA DE ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR La empresa INGEMAC S.A.S. ubicada en Colombia, departamento de Cundinamarca, municipio de El Colegio con dirección de contacto: CALLE 6 NO 3A-24. Cuenta con una oficina adecuada para el desarrollo de labores administrativos donde el practicante desarrollara sus labores en condiciones adecuadas y con la dotación necesario para esta. Se tiene en cuenta que para la selección en la cual se presentan propuestas la empresa tiene como objetivo todos los municipios del departamento y se restringe a lugares de difícil acceso o problemas de inseguridad. Como fue mencionado anteriormente, esto se realiza de esta manera para así tener un desarrollo de las obras y seguridad de los empleados que laboran en la empresa. 23 7. REPORTE DE ACTIVIDADES Para detallar la intensidad horaria se debe tener en cuenta que las actividades propuestas, no está demás resaltar que esas actividades y su duración, pueden ser variadas debido a la organización de la empresa a la hora de desarrollar y levar a cabo nuevos contratos, por lo cual se pueden cambiar, aumentar o disminuir el número de actividades que se proponen. (Ver tabla No.1). Tabla 1. Cronograma de Actividades Propuesto Fuente: autor 24 8. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA El ingeniero civil NILSON RICARDO BONILLA VARGAS, que actualmente ocupa el cargo de gerente en la empresa INGEMAC S.A.S, adicionalmente es el representante legal de la empresa, es quien va a fungir como el supervisor directo de las prácticas del pasante. Por otra parte, se considera evidenciar antes los funcionarios, es por eso que se anexa, la carta de presentación (ver Anexo A), y carta de respuesta de aceptación de la empresa (Anexo B y C) 25 9. ACTIVIDADES REALIZADAS Tabla 2. Información de las prácticas Empresa: SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS, AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC S.A.S NIT No. 900.571.824-6 Universidad: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Sede: Neiva, Huila Modalidad de Grado PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA. No. Acta de Comité Investigación NEI-02-2021-040180 Fecha acta de comité de investigación: 20 de Mayo de 2021 Director del Trabajo de Grado: CARLOS FRANCISCO TRUJILLO Asesor del Trabajo de Grado: NILSON RICARDO BONILLA VARGAS Cedula No. Identificación: 1.070.327.738 de El Colegio Cundinamarca Tarjeta profesional: 091037-0502629 CND Nombre Practicante: ANTONY STEVEN RESTREPO GOMEZ Cedula No. Identificación: 1.070.332.852 de El Colegio Cundinamarca ID Estudiante: 467326 Programa Académico: INGENIERIA CIVIL Tipo de Informe: AVANCE DE PRACTICAS Objeto: PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA, PRESENTANDO COMO REQUISITO PARA PODER OPTAR COMO MODALIDAD DE GRADO Fecha de Inicio: 22 de Julio de 2021 Fecha del presente informe: 09 de septiembre de 2021 Fuente: autor 9.1 OBJETIVO La presentación de este informe consiste en realizar una descripción de las actividades ejecutadas, del cronograma establecido por la empresa, cuyo objeto de la propuesta es “PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA, PRESENTANDO COMO REQUISITO PARA PODER OPTAR COMO MODALIDAD DE GRADO”, considerando las actividades según las especificaciones técnicas. 26 9.2 ALCANCE Las actividades del cronograma han sido ejecutadas según lo estipulado, se lleva un porcentaje del 50% de ejecución, estas actividades fueron realizadas siguiendo rigurosamente las especificaciones establecidas por el supervisor de las prácticas el ingeniero Ricardo Bonilla. 9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron del 22 de julio al 9 de septiembre del 2021: Tabla 3. Actividades desarrolladas 22 de julio al del 9 de septiembre 2021 Fuente: autor 27 10. ACTA DE INICIO A continuación, se presentan la correspondiente acta. Tabla 4. Acta de Inicio 22 de Julio de 2021 Fuente: autor 28 11. BITÁCORA DEL 22 DE JULIO AL DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2021 11.1 MES DE JULIO - SEMANA 3 En la actividad de inducción y capacitación se obtuvo una intensidad de 6 horas semanal, la oficina de SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICOS CIVILES AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC S.A.S. ubicada en mesitas de El Colegio Cundinamarca, iniciaron con el proceso de afiliación a la empresa dándome las prestaciones de ley. En la actividad revisión de nuevos procesos en la página SECOP I Y SECOP II se obtuvo una intensidad de 8 horas semanal, donde me enseñaron el uso de la plataforma. En la actividad observaciones de licitaciones que conllevenal beneficio y crecimiento en contratos de la obra se obtuvo una intensidad de 2 horas para el proceso LP003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). 11.2 MES DE JULIO - SEMANA 4 En la actividad Se tiene una intensidad de 20 horas por semanal en las páginas del SECOP II para la realización de la propuesta del proceso LP008 DE 2021 cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA y el proceso LP003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). En la actividad realización y ajustes a presupuestos y ofertas económicas se obtuvo una intensidad de 8 horas semanal. En la actividad apoyo y realización de cálculo de cantidades de obra de los proyectos requeridos se obtuvo una intensidad de 6 horas semanal, nos desplazábamos con el ingeniero Ricardo Bonilla a la vereda Trujillo del municipio de mesitas de El Colegio Cundinamarca, donde se estaba ejecutando el CONTRATO 001-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ZONAS DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RED 29 DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y ASEO ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO, EMPUCOL ESP, Para mirar y tomar evidencia de las actividades ya ejecutadas para poder generar el acta parcial 003. 11.3 MES DE AGOSTO - SEMANA 1 En la actividad Se tiene una intensidad de 12 horas por semanal en las páginas del SECOP II para la realización de la propuesta del proceso LP008 DE 2021 cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA y el proceso LP003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). En la actividad apoyo en la revisión y elaboración de presupuestos de contratos en ejecución y apoyo y realización de cálculo de cantidades de obra de los proyectos requeridos se obtuvo una intensidad de 18 horas semanal, nos desplazábamos con el ingeniero Ricardo Bonilla a la vereda Trujillo del municipio de mesitas de El Colegio Cundinamarca, donde se estaba ejecutando el CONTRATO 001-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ZONAS DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y ASEO ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO, EMPUCOL ESP, Para mirar y tomar evidencia de las actividades ya ejecutadas para poder generar el acta parcial 003. 11.4 MES DE AGOSTO - SEMANA 2 Se tiene una intensidad de 18 horas por semana en las páginas del SECOP I buscando procesos de construcción. En la actividad realización de informes de avance de obra, semanal y mensual se obtuvo una intensidad de 5 horas por semana a la construcción del proceso CONTRATO 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO. 30 11.5 MES DE AGOSTO - SEMANA 3 Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I buscando procesos de construcción donde se encuentra el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA CECILIA A LA VEREDA EL PARAÍSO, SECTOR ESCUELA EL PARAÍSO, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 127-2021 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA JUNCA A LA VEREDA ZADEN, SECTOR EMBALSE, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 171-2021, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA. En la actividad observaciones de licitaciones que conlleven al beneficio y crecimiento en contratos de la obra se obtuvo una intensidad de 4 horas, donde se presenta las observaciones para el proceso MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA CECILIA A LA VEREDA EL PARAÍSO, SECTOR ESCUELA EL PARAÍSO, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 127-2021 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA JUNCA A LA VEREDA ZADEN, SECTOR EMBALSE, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 171- 2021, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA. En la actividad apoyo en la revisión y elaboración de presupuestos de contratos en ejecución se obtuvo una intensidad de 6 horas, para el CONTRATO 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO 11.6 MES DE AGOSTO - SEMANA 4 Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I y SECOP II buscando procesos de construcción esperando respuesta de las entidades de las observaciones dadas. En la actividad observaciones de licitaciones que conlleven al beneficio y crecimiento en contratos de la obra se obtuvo una intensidad de 4 horas, donde se presenta las observaciones para el proceso MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA CRUZ A LA VEREDA SANTA ISABEL, SECTOR EL ENCANTO, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 099-2021 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSÉ A LA VEREDA SANTA CECILIA, SECTOR LAS MARGARITAS, BAJO EL CONVENIO ICCU No. 130-2021, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA. En la actividad apoyo en supervisión control y ejecución de obras en proceso de ejecución se obtuvo una intensidad de 8 horas semanales, para el CONTRATO 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION 31 DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO. 11.7 MES DE SEPTIEMBRE - SEMANA 1 Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I y SECOP II buscando procesos de construcción esperando respuesta de las entidades de las observaciones dadas. En la actividad realización de informes de avance de obra, semanal y mensual se obtuvo una intensidad de 6 horas por semana a la construcción del proceso CONTRATO 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO ya que toco realizar correcciones y anexos nuevos en el contrato justificando sus actividades. 11.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO Foto 1. Ubicación geográfica de las instalaciones Se da inicio el día 22de julio, en la zona de El Colegio Cundinamarca Fuente: autor 32 Foto 2. Instalaciones de la empresa Conozco las instalaciones de la empresa Sus instalaciones cuentan con los mejores equipos y estándares de calidad Fuente: autor Foto 3. Inducción y capacitación Foto 4. Secop I Foto 5. Secop II El ingeniero Ricardo Bonilla es el asesor de mi proceso en las pasantías El día 22 de julio, me dieron la capacitación de los portales SECOP I donde se puede encontrar los procesos del estado colombiano El día 22 de julio, me dieron la capacitación de los portales SECOP II donde se puede encontrar los procesos del estado colombiano Fuente: autor Fuente: autor Fuente: autor 33 ACOMPAÑAMIENTO A OBRA DEL CONTRATO 001-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ZONAS DE LA PLANTA DEAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y ASEO ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO, EMPUCOL ESP Foto 6. Acompañamiento contrato 001-2021 Fuente: autor ACOMPAÑAMIENTO A OBRA DEL CONTRATO 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO. Foto 7. Acompañamiento contrato 117 - 2021 34 Continuación foto 7 35 Continuación foto 7 Fuente: autor CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DEL CONTRATO DE OBRA 003 DE 2021 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ( CONVENIO 321-2020)”. Foto 8. Construcción propuesta del contrato Fuente: autor 36 Foto 9. Firma contrato Foto 10. Aprobación pólizas Fuente: autor Fuente: autor Foto 11. Construcción acta mayores y menores Fuente: autor 37 CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DEL CONTRATO DE OBRA LP-008-2021 CUYO OBJETO ES “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA Foto 12. Construcción propuesta contrato Fuente: autor Foto 13. Presentación propuesta contrato Fuente: autor 38 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron desde el 10 de septiembre al 13 de octubre, así cumpliendo con el 68% de lo propuesto. Tabla 5. Actividades Desarrolladas 10 de Septiembre al 13 de Octubre del 2021 Fuente: autor 39 12.1 BITÁCORA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2021 12.1.1 Mes de Septiembre - Semana 2 Se realizó la reunión con el ingeniero francisco Trujillo, dando unas observaciones sobre el informe y programando la nueva fecha de reunión. Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I buscando procesos de construcción, encontrando el proceso SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. En la actividad realización y ajustes a presupuesto y ofertas económicas se obtuvo una intensidad de 4 horas donde se ajustaba las cantidades y valores unitarios para la construcción de una vivienda unifamiliar. 12.1.2 Mes de Septiembre - Semana 3 Se tiene una intensidad de 10 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. En la actividad observaciones de licitaciones que conlleven al beneficio y crecimiento en contratos de la obra se obtuvo una intensidad de 2 horas ya que en el proceso del contrato SAMC 005-2021 se presentó unos requisitos dentro del PREPLIEGO que limitaban a los oferentes y presentando la manifestación de interés para el proceso SAMC 005-2021 En la actividad acompañamiento a obra para el cálculo de cantidades se obtuvo una intensidad de 12 horas semanales, nos desplazábamos con el ingeniero Ricardo Bonilla al municipio de AGUA DE DIOS donde se estaba ejecutando el contrato 003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). Para mirar y tomar evidencia de las actividades ya ejecutadas para poder generar el acta parcial 001 y teniendo control en la acta de mayores y menores. 40 12.1.3 Mes de Septiembre - Semana 4 Se tiene una intensidad de 10 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA y buscando nuevos procesos para poder participar. En la actividad acompañamiento a obra para el cálculo de cantidades se obtuvo una intensidad de 10 horas semanales, nos desplazábamos con el ingeniero Ricardo Bonilla al municipio de AGUA DE DIOS donde se estaba ejecutando el contrato 003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). Para mirar y tomar evidencia de las actividades ya ejecutadas para poder generar el acta parcial 001 y teniendo control en la acta de mayores y menores. En la actividad realización de cotizaciones de material se obtuvo una intensidad de 3 horas buscando por las plataformas de HOMECENTER, FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ y otras ferreterías cercanas a los pueblos aledaños. 12.1.4 Mes de Octubre - Semana 1 Se tiene una intensidad de 15 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA ya que en esa semana se cumplía la fecha límite de cierre de la propuesta. En la actividad apoyo en la revisión y elaboración de presupuesto de contratos en ejecución se obtuvo una intensidad de 15 horas por semana a la construcción del proceso SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA 12.1.5 Mes de Octubre - Semana 2 Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I buscando procesos de construcción y mirando las respuesta del comité evaluador del proceso SAMC 005-2021 CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. 41 En la actividad realización de informes de avance de obra, semanal y mensual se obtuvo una intensidad de 5 horas, se realizó el informe de obra para poder ejecutar la entrega parcial 001 para el contrato de obra 003 de 2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). En la actividad apoyo en la revisión y elaboración de presupuesto de contratos se obtuvo una intensidad de 3 horas semanales, recolectando toda la información por parte de interventoría y la contratista INGEMAC para poder radicar los papeles al municipio de AGUA DE DIOS. En esta semana doy la segunda entrega el informe PRACTICAS AVANCE para su respectiva revisión por el ingeniero FRÁNCICO TRUJILLO. 12.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Foto 14. Construcción acta mayores y menores Fuente: autor 42 ACOMPAÑAMINETO A OBRA DEL CONTRATO 003 de 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA (CONVENIO 321-2020). Foto 15. Acompañamiento contrato 003-2021 Fuente: autor 43 Continuación foto 15 Fuente: autor 44 Continuación foto 15 Fuente: autor 45 CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DEL PROCESO SAMC 005 - 2021 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA” Foto 16. Apoyo Supervisión Control y Ejecución Obras Ejecución Acta Parcial Fuente: autor Foto 17. Acta Parcial a Entregar a Interventoría Foto 18. Realización de Informe de Avance de Obra Mensual Fuente: autor 46 13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron desde el 14 de octubre al 14 de noviembre, así cumpliendo con el 100% de las semanas establecidas. Tabla 6. Cronograma 14 de Octubre a Noviembre 14 del 2021 Fuente: autor 47 13.1 BITÁCORA DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 13.1.1 Mes de Octubre - Semana 3 Se realizó la reunión con el ingeniero francisco Trujillo, dando unas observaciones sobre el informe y programando la nueva fecha de reunión. Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I buscando procesos de construcción, encontrando el proceso LICITACION PUBLICA No. AMG-LP-005-2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR ALTO DE SANTA BARBARA-ALTO CAICEDO- EL ABROJO-CUATRO ESQUINAS- TRAPICHE-ESCUELA GUAYABAL-VIA ALTERNA AL LLANO – EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – "COLOMBIA RURAL. 13.1.2 Mes de Octubre - Semana 4 Se tiene una intensidad de 20 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato LICITACION PUBLICA No. AMG-LP- 005-2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR ALTO DE SANTA BARBARA-ALTO CAICEDO-EL ABROJO-CUATRO ESQUINAS- TRAPICHE-ESCUELA GUAYABAL-VIA ALTERNA AL LLANO – EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – "COLOMBIA RURAL. Y EL PROCESO LP-006-2021 CONSTRUCCION DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUIN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA.-PRIMERA ETAPA. 13.1.3 Mes de Noviembre - Semana 1 Se tiene una intensidad de 22 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato LICITACION PUBLICA No. AMG-LP- 005-2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR ALTO DE SANTA BARBARA-ALTO CAICEDO-EL ABROJO-CUATRO ESQUINAS- TRAPICHE-ESCUELA GUAYABAL-VIA ALTERNA AL LLANO – EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – "COLOMBIA RURAL. Y EL PROCESO LP-006-2021 CONSTRUCCION DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUIN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA.-PRIMERA ETAPA. 48 En la actividad realización de informes de avance de obra, semanal y mensual se obtuvo una intensidad de 5 horas para dar por terminado el contrato 117 – 2021 CUYO OBJETO ES RESOLUCION 221 DEL 2021, CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION, PARA EL PROYECTO URBANISTICO JACANA DEL LAGO, ENTRE EL KM 39+702 AL 40+007 EN EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO VIAL TOCAIMA – APULO. 13.1.4 Mes de Noviembre - Semana 2 Se tiene una intensidad de 22 horas por semana en las páginas del SECOP I para la realización de la propuesta del contrato LICITACION PUBLICA No. AMG-LP- 005-2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR ALTO DE SANTA BARBARA-ALTO CAICEDO-EL ABROJO-CUATRO ESQUINAS- TRAPICHE-ESCUELA GUAYABAL-VIA ALTERNA AL LLANO – EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – "COLOMBIA RURAL. Y EL PROCESO LP-006-2021 CONSTRUCCION DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUIN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA.-PRIMERA ETAPA comenzando a armar las propuestas respectivas ya que en esta semana toca radicar el proceso LICITACION PUBLICA No. AMG-LP-005-2021 y LP-006-2021. 13.1.5 Mes de Noviembre - Semana 3 Se tiene una intensidad de 05 horas por semana en las páginas del SECOP I mirando la respuesta del comité evaluador del proceso LICITACION PUBLICA No. AMG-LP-005-2021 y LP-006-2021. En esta semana doy la segunda entrega el informe PRACTICAS AVANCE para su respectiva revisión por el ingeniero FRÁNCICO TRUJILLO. 49 13.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Foto 19. Reunión con asesor Fuente: autor CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DEL CONTRATO LICITACION PUBLICA No. AMG-LP-005-2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR ALTO DE SANTA BARBARA-ALTO CAICEDO-EL ABROJO-CUATRO ESQUINAS- TRAPICHE-ESCUELA GUAYABAL-VIA ALTERNA AL LLANO – EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – "COLOMBIA RURAL Foto 20. Licitación AMG-LP-005-2021 Fuente: autor 50 Continuacion foto 20 Fuente: autor 51 CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DEL CONTRATO LICITACION PUBLICA No. LP-006- 2021 CONSTRUCCION DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUIN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA.-PRIMERA ETAPA Foto 21. Licitación LP-006-2021 Fuente: autor 52 Continuación foto 21 Fuente: autor 53 BIBLIOGRAFIA Colombia. Congreso de la República. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. 41.094. [Consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet:< http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html > Colombia, Consejo de Estado. Sentencia CE SIII E 18293 (27 de abril de 2011). Las causales de rechazo en un proceso de selección son las que se encuentran en el pliego de condiciones y las que establece la ley [en line]. Bogotá D.C. [consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet:< https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7412 > Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia. Acuerdo 219 (27 de octubre de 2014). Por el cual se reglamentan las modalidades de Trabajo Grado como requisito para optar a título académico en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia [en línea]. Medellín: consejo superior universitario, capítulo 3. P.4. [consultado: septiembre 7 de 2019]. Disponible en internet:< https://www.ucc.edu.co/asuntos- legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf > CORREA Isabel. Manual de licitaciones públicas [en línea]. Instituto latinoamericano y del caribe planificación económica y social-ILPES. Santiago de chile, Diciembre del 2002, serie 21, p.19. ISSN.1680-8878 Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5583/1/S2002616_es.pdf> MARIN CARDONA, Marwin Jhoan. Licitaciones de obras y evolución de pliego de condiciones [en linea]. Trabajode grado – pregrado. Medellín. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ingenieria. Programa de ingeniería Civil, 2017. [Consultado: 6 de septiembre de 2019]. Disponible en internet:< http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7744> SECOP I, SISTEMA ELECTRONICO DE LA CONTRATACION PÚBLICA. [En línea]. [Consultado: 7 de Septiembre de 2019]. Disponible en internet: <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> MARTíNEZ CÁRDENAS, E. E., & ramírez mora, J. M. (2006). La Corrupción en la Contratación Estatal Colombiana una Aproximación desde el Neoinstitucionalismo. Reflexión Política, (2006) 148- 162 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html http://www.ucc.edu.co/asuntos- http://www.ucc.edu.co/asuntos- http://www.ucc.edu.co/asuntos- http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7744 http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 54 ANEXOS ANEXOS Anexo A. Presentación pasante Anexo B. Aceptación práctica Anexo C. Constancia práctica profesional
Compartir