Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
AÑO DE LA PROMOCIÓN Y DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA LUIS FABIO XAMMAR JURADO – SANTA MARÍA - HUAURA INFORME PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL PRESENTADO POR: AYALA MAURICIO ORLANDO ANGEL ASESOR ING. LUCY GARCIA CANALES Huacho, Perú 2014 DEDICADO A mis padres fuente de motivación e inspiración de seguir adelante cada dia. AYALA MAURICIO ORLANDO ANGEL RESUMEN EJECUTIVO El informe que se presenta es la propuesta ya definitiva por parte del Gobierno Peruano a través de diversos sectores, ha puesto en marcha el Programa de atención a las Instituciones Educativas Emblemáticas, mediante el cual ha destinado recursos al Ministerio de Educación para la sustitución, Rehabilitación y Reforzamiento de Infraestructura en Instituciones Educativas. Dentro este recurso financiero dado por parte del estado peruano se encuentra el proyecto definitivo para la obra ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y “U“TITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA LUIS FABIO XAMMAR JURADO – SANTA MARÍA - HUAURA La adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa y deportiva se da para brindar un mejor servicio 3,616 alumnos. Según el planteamiento arquitectónico sea sectorizado como: Zona primaria La zona primaria cuenta con nuevos pabellones (M, N, O) son de 2 pisos y también lo conforman patios abiertos, en estos pabellones se encuentran, en el primer nivel 10 aulas, la biblioteca, CRT; en el segundo nivel cuenta con 14 aulas; los niveles están interconectados por un puente que une a los pabellones. también posee un asesor para personas discapacitadas. Zona secundaria En la zona secundaria se reutilizaron los edificios no demolidos para reasignarlos a la zona de educación secundaria. Pabellón F del cual cuenta con laboratorio de química y la administración secundaria, en el segundo nivel se encuentra el aula audio visual y el museo, y finalmente en el tercer nivel encontramos los talleres de Danza e Industria del Vestido. El bloque central existente Pabellón J , se utilizará para 12 aulas y 3 salas de profesores distribuidos en sus tres niveles. Para completar la zona secundaria, se añadió 3 edificios nuevos denominados pabellón G’, G’’ y P de tres niveles ue confor an, junto a los edificios no demolidos, patios abiertos, en estos tres pabellones se encuentran, en el primer nivel 10 aulas, el taller de industria alimentaria, el laboratorio de Física y el laboratorio de Biología; en el segundo nivel se encuentran 10 aulas, el taller de artesanía y 2 aulas de CRT; finalmente en el tercer nivel se encuentra 9 aulas y 4 aulas especializadas. Todos los niveles están interconectados por pasadizos que comunican un pabellón con otro se tiene además un ascensor para personas discapacitadas. En una zona alejada de las aulas, dispuestos allí por zonificación de uso, se encuentran el taller de carpintería y eléctrica con su depósito y sala de profesores cada uno, así con una zona de descarga de material pesado. Zona de administración y biblioteca secundaria En este pabellón D’ de 1 piso se encuentra esa de partes, actas certificadas, hall, recepción, dirección + ss.hh y secretaria, SIAJE, sala de profesores. Adm primaria + secretaria, tesorería, depósito y ss.hh, Toe y asesoría. Además la biblioteca secundaria que contiene depósito de libros, mapoteca, sala de lectura. Zona deportiva Alberga la piscina semiolimpica de 6 carriles con ss.hh, vestidores, cuarto de máquinas, tópico y tribuna con la capacidad de 96 personas. Losas deportivas, Se planteó 2 losas abiertas polideportivas (vóleibol, fulbito, básquet) con sus correspondientes tribunas. Coliseo polideportivo cerrado, Se plantea un espacio cerrado polideportivo de usos múltiples (reuniones, conferencias, etc.). Cuenta con un escenario, vestidores, boletería, depósitos, tópico, tribunas, ss.hh público, con una capacidad de 486 espectadores. Zona servicios generales Se ha planteado un cuarto de bombas de agua y cisterna para abastecer a la nueva demanda. Además se ha diseñado una subestación con cuarto de tableros eléctricos. Accesos El colegio cuenta con accesos independientes tanto a la zona de educación primaria como a la secundaría. La zona deportiva tiene acceso independiente de la calle o del mismo colegio, para flexibilizar su uso hacia la comunidad. Estacionamiento Se cuenta con una capacidad de 16 estacionamiento vehiculares, de los cuales uno es de uso de discapacitados y otro destinado a la ambulancia. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 5 INDICE GENERAL 1. Dedicatoria .......................................................................................... Pág.2 2. Resumen Ejecutivo ............................................................................... Pág.3 3. Índice General ...................................................................................... Pág.5 4. Índice .................................................................................................. Pág.6 5. Índice de cuadros ............................................................................... Pág.11 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 6 INDICE GENERAL Contenido 1. CAPÍTULO I : DESCRIÓN DEL PROYECTO ...................................................................Pág.12 1.1. Objetivos ...........................................................................................................Pág.13 1.1.1. Objetivos de las Practicas Pre Profesionales ..................................Pág.13 1.1.2. Objetivo del Proyecto .....................................................................Pág.13 1.2. Generalidades ..................................................................................................Pág.14 1.2.1. Datos Generales del Proyecto .........................................................Pág.14 1.2.2. Memoria Descriptiva del Proyecto .................................................Pág.15 1.2.3. Plano de Ubicación del Proyecto ....................................................Pág.15 1.2.4. Descripción y Metas del Proyecto ..................................................Pág.16 1.2.5. Cuadros de Áreas ...........................................................................Pág.16 1.2.6. Responsables de la Elaboración del Expediente Técnico ...............Pág.17 1.3. Importancia .......................................................................................................Pág.18 1.3.1. Importancia del Proyecto ................................................................Pág.18 1.4. Limitaciones .....................................................................................................Pág.18 1.4.1. Limitaciones del Proyecto ................................................................Pág.18 2. CAPITULO II : MARCO TEÓRICO ................................................................................Pág.20 2.1. Normas que regulan la ley de contratación del estado aplicadas a obras publicas....................................................................................................................................Pág.21 2.1.1. El contrato ........................................................................................Pág.21 2.1.2. Requisitos para suscribir el contrato de obra ..................................Pág.21 2.1.3. Ofertas del consorcio ......................................................................Pág.21 2.1.4. Adelantos .......................................................................................Pág.22 2.1.5. Garantías .........................................................................................Pág.22 2.1.6. Clausulas obligatoria del contrato ..................................................Pág.23 2.1.7. Presentaciones de adicionales y ampliaciones ................................Pág.24 2.1.8. Resolución del contrato .................................................................Pág.25 2.1.9. Supervisión ......................................................................................Pág.26 2.1.10. Valorización y pago de obra ..........................................................Pág.26 2.1.11. Recepción de obra ........................................................................Pág.27 2.1.12. Liquidación de obra ......................................................................Pág.29 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 7 2.2. Definiciones Generales ....................................................................................Pág.31 2.2.1. El contratante .................................................................................Pág.31 2.2.2. El contratista ..................................................................................Pág.31 2.2.3. Ingeniero residente .........................................................................Pág.31 2.2.4. Ingeniero supervisor ......................................................................Pág.31 2.2.5. Cronograma de obra ......................................................................Pág.32 2.2.6. Índices unificados ...........................................................................Pág.32 2.2.7. Seguridad y salud ocupacional ........................................................Pág.32 2.2.8. Materiales .....................................................................................Pág.33 2.2.9. Pruebas y ensayos ...........................................................................Pág.33 2.2.10. Mano de obra ...............................................................................Pág.33 2.2.11. Planos de obra .............................................................................Pág.34 2.2.12. Planos Ass Built .............................................................................Pág.34 2.2.13. Metrados post construcción ........................................................Pág.34 2.3. Presupuesto de obra ........................................................................................Pág.35 2.3.1. Consideraciones generales del presupuesto ..................................Pág.35 2.3.2. Costos directos ................................................................................Pág.35 2.3.2.1. Costo de la mano de obra ..............................................Pág.36 2.3.2.2. Costos de materiales y subcontratos ..............................Pág.36 2.3.2.3. Costos de equipos y herramienta ...................................Pág.36 2.3.2.4. Fletes ..............................................................................Pág.37 2.3.3. Costos indirectos .............................................................................Pág.37 2.3.3.1. Gastos generales ............................................................Pág.37 2.3.3.2. Utilidades .......................................................................Pág.37 3. CAPITULO III: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ..................................................Pág.40 3.1. Breve reseña histórica ......................................................................................Pág.41 3.2. Organización funcional .......................................................................................Pág.41 3.3. Orientación estratégica ...................................................................................Pág.41 3.3.1. Visión ...............................................................................................Pág.41 3.3.2. Misión ............................................................................................Pág.41 3.3.3. Objetivo ...........................................................................................Pág.42 3.3.4. Fortalezas ........................................................................................Pág.42 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 8 4. CAPITULO IV: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ..................................................................Pág.43 4.1. Planteamiento del problema ..........................................................................Pág.44 4.1.1. Situación actual ................................................................................Pág.44 4.1.2. Problema central ............................................................................Pág.44 4.2. Objetivos ..........................................................................................................Pág.46 4.2.1. Objetivos del problema ..................................................................Pág.46 4.2.2. Objetivo del proyecto ....................................................................Pág.46 4.2.3. Objetivo de la ejecución .................................................................Pág.48 4.3. Estudios y procesamiento de datos obtenidos en campo ..............................Pág.49 4.3.1. Estudios realizados en campo .........................................................Pág.49 4.3.1.1. Generalidades ................................................................Pág.49 4.3.1.2. Objetivos ........................................................................Pág.49 4.3.1.2.1. Normatividad ..................................................Pág.49 4.3.1.2.2. Ubicación ........................................................Pág.49 4.3.1.2.3. Características estructurales ...........................Pág.49 4.3.1.3. Estudio geotécnico efectuado ........................................Pág.50 4.3.1.4. Geología estructural .......................................................Pág.50 4.3.1.5. Sismicidad .......................................................................Pág.50 4.3.1.6. Geodinámica externa .......................................................Pág.52 4.3.1.7. Actividades realizadas .....................................................Pág.52 4.3.1.7.1. Trabajo de campo ...........................................Pág.52 4.3.1.7.2. Ensayo de laboratorio ....................................Pág.52 4.3.1.7.3. Descripción de la cimentación .......................Pág.52 4.3.1.8. Análisis de cimentación ..................................................Pág.53 4.3.1.8.1. Profundidad y tipo de cimentación ................Pág.53 4.3.1.8.2. Capacidad de carga admisible .........................Pág.534.3.1.9. Determinación de asentamiento ....................................Pág.54 4.3.1.10. Análisis de licuación de suelo .......................................Pág.55 4.3.1.11. Parámetros de diseño sismoresistente ........................Pág.55 4.3.1.12. Agresión del suelo a la cimentación .............................Pág.55 4.3.1.13. Conclusiones y recomendaciones .................................Pág.56 4.3.2. Memoria de cálculo del proyecto ..................................................Pág.57 4.3.2.1. Aspectos generales ........................................................Pág.57 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 9 4.3.2.1.1. Generalidades ................................................Pág.57 4.3.2.1.2. Descripción del proyecto ................................Pág.57 4.3.2.1.3. Normas empleadas .........................................Pág.58 4.3.2.1.4. Cargas de diseño ............................................Pág.58 4.3.2.1.5. Materiales ......................................................Pág.59 4.3.2.2. Estructuración ................................................................Pág.60 4.3.2.2.1. Generalidades ................................................Pág.60 4.3.2.2.2. Estructura de los pabellones nuevos .............Pág.61 4.3.2.2.3. Estructura de los pabellones reforzados .........Pág.62 4.3.2.2.4. Fuerza cortante sísmico y dinámico en placa ..Pág.63 4.3.2.3. Predimensionamiento .....................................................Pág.64 4.3.2.3.1. Predimensionamiento de vigas ......................Pág.64 4.3.2.3.2. Predimensionamiento de placas .....................Pág.64 4.3.2.4. Metrado de cargas .........................................................Pág.64 4.3.2.5. Análisis sísmico ...............................................................Pág.65 4.3.2.5.1. Modelo estructural .........................................Pág.65 4.3.2.5.2. Normas empleadas .........................................Pág.65 4.3.2.5.3. Análisis de resultados .....................................Pág.67 4.3.2.6. Diseño de vigas ...............................................................Pág.70 4.3.2.6.1. Diseño por flexión ..........................................Pág.70 4.3.2.6.2. Diseño por corte sismo resistente ..................Pág.70 4.3.2.7. Calculo de momentos ....................................................Pág.71 4.3.2.7.1. Momento ultimo y cortante ultimo .................Pág.71 4.3.2.8. Diseño de columnas .......................................................Pág.71 4.3.2.8.1. Generalidades ................................................Pág.71 4.3.2.8.2. Diseño por flexocompresión ..........................Pág.71 4.3.2.8.3. Diseño por corte .............................................Pág.71 4.3.2.8.4. Requisito especial para elemento resistente ...Pág.72 4.3.2.9. Diseño de muros de corte ...............................................Pág.72 4.3.2.9.1. Generalidades .................................................Pág.72 4.3.2.9.2. Diseño por flexocompresión ..........................Pág.73 4.3.2.9.3. Diseño por corte ..............................................Pág.73 4.3.2.10. Diseño de cimentación .................................................Pág.73 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 10 4.3.2.10.1. Diseño de las cimentaciones .........................Pág.73 4.4. Desarrollo y ejecución del proyecto ...............................................................Pág.74 4.4.1. Generalidades ................................................................................Pág.74 4.4.2. Descripción de las actividades ejecutadas ......................................Pág.74 4.4.3. Control de calidad ..........................................................................Pág.84 4.4.3.1. Control de pruebas de materiales ..................................Pág.84 4.4.3.2. Control técnico de la calidad de los trabajos .................Pág.84 4.4.3.3. Control de calidad de campo ..........................................Pág.84 4.4.4. Manejo de impacto ambiental .......................................................Pág.87 4.4.5. Detalle de las actividades realizadas como practicante ...................Pág.87 5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................Pág.89 5.1. Conclusiones ....................................................................................................Pág.90 5.1.1. De la obra .....................................................................................Pág.90 5.1.2. De mi persona .................................................................................Pág.91 5.2. Recomendaciones .............................................................................................Pág.91 BIBLIOGRAFIA ANEXOS ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 11 INDICE DE CUADRO CUADRO N°01 – ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS AMBIENTES.......................................................Pág. 45 CUADRO N°02 – TIPOS DE ZONAS..........................................................................................................Pág.52 CUADRO N°03 – PRESENCIA DE SALES EN LA CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA.................................Pág.56 CUADRO N°04 – ESTADO DE CARGAS Y PESOS UNITARIOS....................................................................Pág.65 CUADRO N°05 – CALCULO DEL DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA ESTRUCTURA..................................Pág.69 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 12 1. CAPÍTULO I : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 13 1.1. Objetivos 1.1.1. Objetivos de las practicas Pre Profesionales Complementar la parte académica con la parte práctica para tener un mayor conocimiento a lo largo del ejercicio de la carrera profesional. Ser parte del grupo técnico encargado de la realización del proceso constructivo. Participar en la planificación, organización y control durante el periodo de ejecución de la obra. Realizar un seguimiento a diario y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y conocer las posibles dificultades que podamos tener en el proceso constructivo. Apoyar y aprender sobre la realización de la valorización de obra, mayores Metrados, adicionales, ampliaciones de obra, y la presentación de un informe mensual de obra. Contribuir al desarrollo de la ejecución de la obra mediante el cumplimiento de las tareas asignadas. 1.1.2. Objetivo del Proyecto El Gobierno Peruano a través de diversos sectores,ha puesto en marcha el Programa de atención a las Instituciones Educativas Emblemáticas, mediante el cual ha destinado recursos al Ministerio de Educación para la sustitución, Rehabilitación y Reforzamiento de Infraestructura en Instituciones Educativas. La adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa y deportiva se da para brindar mejores instalaciones al colegio Luis Fabio Xammar, que brinda los servicios educativos a una población escolar de 3,616 alumnos en dos turnos. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 14 1.2. Generalidades 1.2.1. Datos Generales del Proyecto NOMBRE DEL PROYECTO : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA LUI“ FABIO XAMMAR JURADO “ANTA MARIA – HUAURA – LIMA. UBICACIÓN DEL PROYECTO: : Carretera Panamericana Norte, Kilómetro148 de Distrito de Santa María, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. ENTIDAD EJECUTORA: : Ministerio de educación. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: : Ministerio de educación. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: : Concurso Oferta. FORMALIZACIÓN DEL CONSORCIO: : Consocio Xammar. PROCESO DE SELECCIÓN: : Licitación Pública. PRESUPUESTO DE OBRA: : 26, 740,032.38 (Veintiséis Millones Setecientos Cuarenta Mil Treinta y Dos con 38/100 Nuevos Soles). COSTO DIRECTO: : 17, 896,660.45 (Diecisiete Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos sesenta con 45/100 Nuevos Soles). GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (22%): : 3, 937,265.30 (Tres Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 30/100 Nuevos Soles). GASTOS DE SUPERVICION (5%): : 1, 091,338.35 (Un Millón Noventa y un Mil Trecientos Treinta y ocho con 35/100 Nuevos Soles). GASTOS POR CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO: : 976,000.00 (Novecientos Setenta y Seis Mil con 00/100 Nuevos Soles). PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: : 480 días calendario. 120 días calendario correspondiente a la elaboración del expediente técnico y 360 días calendario en la ejecución de la obra. RESIDENTE DE OBRA: : : Ing. CARLOS EDUARDO MINCHOLA HARO SUPERVISOR DE OBRA: : ing. HILTER GUERRA PEZO ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 15 1.2.2. Memoria Descriptiva del Proyecto El área involucrada en el proyecto de la Obra ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA - LUIS FABIO XAMMAR JURADO , Que está ubicado dentro del distrito de Santa María. La ubicación del Proyecto políticamente pertenece: DEPARTAMENTO : LIMA REGIÓN : LIMA – PROVINCIA PROVINCIA : HUAURA DISTRITO : SANTA MARIA UBICACIÓN : PANAMERICANA NORTE KM: 148 1.2.3. Plano de Ubicación del Proyecto ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 16 1.2.4. Descripción y Metas del Proyecto “e ha respetado los blo ues F y J , construidos en la década de 1990-2000. Todas las edificaciones excepto estos bloques se han demolido, en estas edificaciones se encontraban las aulas, taller de danzas, campo de vóley, SUM, administración, biblioteca primaria y secundaria, museo, laboratorio de química, club de matemática, taller de carpintería, taller de comunicación, aula modular de inglés, comedor, etc. La zona de educación secundaria se ubica al sur del terreno, en la mitad del terreno se ubica la zona de educación primaria, y en la parte norte del terreno se ubican las áreas deportivas (coliseo techado polideportivo, losas polideportivas abiertas, y piscina semi olímpica) y los talleres pertenecientes a secundaria. Los nuevos pabellones de aulas han sido orientados en la dirección Norte-Sur para orientar adecuadamente a las aulas. También se ha alejado de la carretera para Minimizar el impacto sonoro producido por esta. La zona administrativa ha sido colocada paralela a la carretera. Los edificios están separados por patios abiertos y unidos por corredores en todos sus niveles. Todas estas zonas se integran interiormente por vías peatonales. La zona de primaria y secundaria está separada por puertas con rejas para integrarlas cuando sea necesario. 1.2.5. Cuadros de Áreas Nivel Edificio a demoler Edificio sin demoler Ampliación Techado AREA TOTAL Demolición Reforzamiento Sótano 128.13 m2 128.13 m2 1er piso 4,773.92 m2 731.93 m2 4438.10 m2 5170.03 m2 2do piso 1,904.54 m2 731.93 m2 5388.70 m2 6120.63 m2 3er piso 528.40 m2 1479.60 m2 2008.00 m2 Total 6,678.46 m2 1992.26 m2 11434.53 m2 13,426.79 m2 ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 17 1.2.6. Responsables de la Elaboración del Expediente Técnico Los profesionales responsables de la elaboración del expediente técnico son los siguientes: CONSULTOR : Consorcio Xammar JEFE DE PROYECTO : Arq. Ronal Moreyra Vizcarra ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA : Arq. Luis Falen Cereceda Arq. Miguel Luna Sequeiros ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA : Ing. Edward Quiroz Rojas Ing. Álvaro Dávila Rodríguez ESPECIALISTA EN INTS. ELECTRICAS : Ing. Dante Rueda Bergamino Ing. Orlando Felipe Balarezo ESPECIALISTA EN INTS. SANITARIA : Ing. Luis Lazo Barrenechea Ing. Nieves Verastagui Ugas ESPECIALISTA EN COSTOS : Ing. Edwin José Arauco Rojas Ing. José Cueva Contreras ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 18 1.3. Importancia 1.3.1. Importancia del Proyecto La adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa y deportiva se da para brindar mejores instalaciones al colegio Luis Fabio Xammar, que brinda los servicios educativos a una población escolar de 4,000 alumnos en dos turnos. Este proyecto es de gran importancia para la comunidad estudiantil xammarina, porque podrán gozar de nuevas instalaciones modernas y eficientes académicamente. Durante la ejecución de la obra: Se consiguió el desarrollo para la ciudad de Huacho por ser una gran inversión, fuente de trabajo y comercio para la población huachana y sus alrededores. 1.4. Limitaciones 1.4.1. Limitaciones del Proyecto Durante el proceso de la ejecución de la obra se tuvo una gran dificultad sobre la limitación de las áreas que ocuparan las nuevas estructuras. Una de las limitaciones durante la ejecución del proyecto fue el proble a del Pasaje Fáti a , los vecinos se oponían al cierre del pasaje. Cabe señalar que el pasaje forma parte del terreno de propiedad del Ministerio de Educación. Se tuvo serias dificultades para poder delimitar y cerrar por completo el pasaje, lo que a su vez ocasiono atrasos con respecto a los trabajos programados. Por lo tanto se aceptó como causal de la ampliación de plazo N° 01. Otra dificultad que se tuvo constantemente el uso de las maquinarias pesado que ocasionaban ruido y movimientos del suelo, es por ellos que los vecinos se quejaban con el contratista por las posibles grietas que se puedan ocasionar durante los trabajos a realizarse. Durantela ejecución de la obra, se suscitaron graves problemas con el SINDICATO, lo que posteriormente origino atrasos en la obra y desencadeno en una Segunda Ampliación de plazo. Para los trabajos de vaciado de concreto, se realizó mediante una planta concretera en obra. El problema fue que la planta no podía ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 19 satisfacer de manera adecuada la demanda diaria de concreto, por lo que muchas veces se optó por trabajar con Concreto pre mezclado (MIXERCON). La falta de mano de obra especializada en la ciudad de Huacho fue también una desventaja, por lo que se debía contratar personal obrero de Lima y subcontratar ciertas partidas. Los pagos por parte de la Entidad al Contratista no han sido puntuales, hecho que ocasionaba retrasos para la administración de la obra. En ciertos meses el problema para continuar con el avance natural de la obra fue la falta de material en obra, o la mala administración para hacer las compras de los materiales y hacerlos llegar oportunamente a obra. Y como ultima limitación se podría mencionar que el proyecto no se responsabiliza por el mantenimiento una vez entregada la obra a la entidad responsable. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 20 2. CAPITULO II : MARCO TEÓRICO ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 21 2.1. Normas que regulan la ley de contratación del estado aplicadas a obras publicas 2.1.1. El contrato – Artículo 35° LCE El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en selección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede formalizarse con una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el artículo 40º de la presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal. El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento. 2.1.2. Requisitos para suscribir el contrato de obra – Artículo 141° RLCE Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los contratos derivados de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y de procesos de selección según relación de ítems, en los que el monto del valor referencial del ítem o sumatoria de los valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía, el portal del RNP. Garantías, salvo casos de excepción. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso. Código de cuenta interbancaria (CCI) 2.1.3. Ofertas del consorcio – Artículo 36° LCE En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 22 diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán designar un representante común con poderes de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el Estado. 2.1.4. Adelantos – Artículo 38° LCE A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, la Entidad podrá entregar adelantos en los casos, montos y condiciones señalados en el Reglamento. Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará el monto total de éste. El adelanto se amortizará en la forma que establezca el Reglamento. 2.1.5. Garantías – Artículo 39° LCE Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda .son las de fiel cumplimiento del contrato. Por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 23 En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses en favor de la Entidad. El reglamento señala el tratamiento a seguirse en los casos de contratos de arrendamiento y de aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado al pago. 2.1.6. Clausulas obligatoria del contrato Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo. Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establezca el Reglamento. Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que será aprobado por autoridad del mismoo superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 24 2.1.7. Presentaciones de adicionales y ampliaciones – Artículo 208° RLCE Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo se puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para efecto correspondiente serán aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 25 en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requerirá la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 40 de la presente ley. 2.1.8. Resolución del contrato – Artículo 209° RLCE Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 26 que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial respectivo. 2.1.9. Supervisión – Artículo 47° LCE La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas. El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 2.1.10. Valorización y pago de obra – Artículo 197° RLCE Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL- UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 27 En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieren a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 2.1.11. Recepción de obra – Articulo 210 RLCE En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posterior a la anotación señalada, lo informara a la entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 28 plano y las especificaciones técnicas y efectuaran las pruebas necesarias para comprobar el cumplimiento de las instalaciones y equipos. Culminado la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniendo por culminada la misma, en la fecha indicada por el contratista. El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. De existir observaciones, éstas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informando a la entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituirán en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La aprobación que se realizará se sujetara a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta o pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción elevará al Titular de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 29 justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, ésta intervendrá y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la directiva que se apruebe conforme a lo establecido. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato, según corresponda. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. Si el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 2.1.12. Liquidación de obra – Artículo 211° RLCE El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 30 presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad notificara la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidades ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 31 2.2. Definiciones Generales De lo dispuesto en la LEY N°26850 de Contrataciones y Adquisiciones de estado, y el D.S N° 039-98-PCM del Reglamento de la ley, otros Reglamentos y bases se complementan con: 2.2.1. El Contratante Es la entidad que contrata los servicios de persona natural o jurídica para la ejecución de la obra. 2.2.2. El Contratista Es la persona natural o jurídica cuya oferta ha sido aceptada por la entidad contratante y es el responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a las cláusulas del contrato y las especificaciones técnicas. 2.2.3. Ingeniero Residente Es el ingeniero designado por el contratista en forma permanente en la obra, el cual será un ingeniero colegiado habilitado por el colegio de ingenieros del Perú para poder estar en dicho cargo y cumpla con los requisitos del contratante. Las bases podrán establecer calificaciones adicionales que deberá cumplir el ingeniero residente, por su sola designación, representa al contratista, para los afectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato. 2.2.4. Ingeniero Supervisor Es el profesional de la especialidad e idóneo contratado por la entidad contratante para que en su representación efectué directamente el control y seguimiento de la ejecución técnico administrativo de los convenios de financiamiento, verificación y las obligaciones de los diferentes agentes que participan en la ejecución de la obra. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 32 2.2.5. Cronograma de Obra Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un curso. La organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: la duración de la asignatura y el tiempo que previsiblemente el estudiante dedicará al desarrollo de cada actividad. 2.2.6. Índices Unificados Los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC), son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, que experimentan en el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de las obras de construcción civil. 2.2.7. Seguridad y Salud Ocupacional Actualmente la construcción es uno de los principales motores de la economía. Es una industria a partir de la cual se desarrollan diferentes actividades (directas o indirectas) que coadyuvan a la generación de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la diversidad de labores que se realizan en la construcción de una edificación ocasiona muchas veces accidentes y enfermedades en los trabajadores y hasta en los visitantes a la obra. Es por ello que en ministerio de trabajo obliga a las empresas a contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo. De igual forma de ver la forma de que los accidentes que se puedan realizar en las obras se reduzcan a la menor posible. Contando con el personal adecuado y de responsabilidad para asesorar e introducir las charlas de seguridad, capacitar y estar en constante momento por los diferentes puntos de la obra para verificar el control de ello. El residente deberá mantener la obra ordenada, limpia y libre de todo escombro y materia extraña a las mismas que sean objetables por el supervisor. Los materiales y equipos que se encuentren en uso, deberán será almacenados en áreas establecidos para estos fines. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 33 2.2.8. Materiales Todo el material y equipo utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Nacionales de INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos, que se ajusten a las Normas Internacionales. Los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo a las presentes especificaciones. Para garantizar la calidad del material y equipo instalado en obra, el Constructor presentara certificados progresivos de calidad de los materiales durante la ejecución de la obra; certificados de diferentes pruebas para determinar el comportamiento de la obra y sus instalaciones. Los materiales que vienen envasados deberán ingresar a la obra en sus recipientes originales con la respectiva marca de garantía, intactos y debidamente sellados. Todos los materiales utilizados en la obra, serán nuevos, no permitiéndose usados. Deberán ser almacenados en forma adecuada, siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalación. 2.2.9. Pruebas y Ensayos Las pruebas realizadas durante la ejecución de la obra fueron las siguientes: Análisis físico químico del agua empleada. Análisis de sales y cloruros de los agregados. Ensayo de pruebas de tracción del acero. Ensayo de rotura de probetas. Prueba de compactación. Pruebas manométrica (presión del agua) Pruebas de diseño de mezcla. 2.2.10. Mano de Obra La mano de obra será especializada y cuidadosa, dentro de la buena técnica constructiva, empleando operarios expertos y con la suficiente experiencia en trabajos similares. En el transcurso de la obra, la misma deberá tener un aspecto ordenado de tal manera que se permita apreciar su buena ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 34 ejecución de acuerdo a los avances programados. El Inspector y/o Supervisor podrá solicitar a la Entidad el retiro de la obra de cualquier trabajadorpor insuficiencia técnica o actos de indisciplina. 2.2.11. Planos de obra El residente deberá de mantener en todo momento en obra, un juego completo de todos los planos y especificaciones técnicas refrendadas por el ingeniero supervisor, así como los planos desarrollados por el proyectista y aprobados por la entidad. El juego de planos deberá estar actualizado, el residente en coordinación con la entidad está obligado a renovar los planos obsoletos inmediatamente recibidos las nuevas revisiones. Los planos y especificaciones deberán encontrarse disponibles para la inspección constante del supervisor. 2.2.12. Planos Ass Built Los planos Ass Built o Planos post construcción son elaborados por el contratista, son los planos finales de obra. Donde se verifica conjuntamente con la supervisión y resolver todas las modificaciones que en el transcurso de la obra se fueron encontrando. Una vez identificados toda la lista de las modificaciones se tendrán que plasmar en los planos finales modificados para entregar a la entidad a la brevedad posible. 2.2.13. Metrados post construcción Una vez acabado la elaboración de los planos Ass Built, se procede a realizar los Metrados de las diversas especialidades para cuantificar un metrado real de obra. Una vez acabado de realizar los Metrados se realiza un análisis comparativo entre los Metrados reales y los Metrados del proyecto identificado esto se procede a multiplicar por su precio unitario para poder obtener un nuevo presupuesto referencial de monto real de la obra. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 35 2.3. Presupuesto de Obra El presupuesto de obra se ha definido como la cuantificación anticipada del costo de todas las partidas ejecutadas en una obra. Es importante establecer que el presupuesto de obra es considerado como un valor probable, en este caso del costo de la obra, por eso se puede denominar como un casto probable. El presupuesto de obra es denominado también como presupuesto definitivo, o también presupuesto al dueño, en este caso, el grado de aproximación o exactitud es suficientemente detallado y el necesario para garantizar la correcta ejecución y éxito de la obra. Se obtiene a base de estimar el metrado y de los costos unitarios de todas las partidas, al cual se le deberá añadirse los costos indirectos constituidos por los gastos generales y utilidades para cada caso. 2.3.1. Consideraciones generales del presupuesto Para la preparación del presupuesto, se ha considerado la elaboración en primer lugar los planos bien definidos de acuerdo al estudio de las memorias de cálculo de los diversos sectores trabajado. Se adjunta la justificación de un resumen de los Metrados. Para el cálculo de los costos indirectos, se ha considerado la elaboración de un presupuesto global con base a los recursos necesarios durante el plazo de la ejecución de la obra. Así mismo se explican los lineamientos para la determinación de la utilidad del proyecto. 2.3.2. Costos directos El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales) equipos, herramientas, y todos los elementos requerido para la ejecución de una obra. Estos costos directos se analizan de cada una de las partidas conformadas de una obra pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al interés propuesto. Sim embargo, el efectuar un mayor refinamiento de los mismos no siempre conduce a una mayor exactitud porque siempre existirán diferencias entre los diversos estimados de costos de la misma partida ello debido a los diferentes criterios que se pueden ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 36 asumir, así como a la experiencia del ingeniero que elabora los mismos. 2.3.2.1. Costo de la mano de obra Se ha considerado en la mano de obra directa las diferentes categorías de obreros civiles tales como peón, oficial, operario y capataces. En caso de los operadores de equipo liviano y pesado se ha considerado la mano de obra de la operación y mantenimiento menor. Para efectos del cálculo de la mano de obra se ha usado como referencia los costos que se presentan en la publicación mensual CO“TO“ editada por el grupo “1 . 2.3.2.2. Costos de materiales y subcontratos Las cantidades de materiales son establecidas según condiciones de diseño y/o especificaciones y que son coincidentes con las características físicas y geométricas de los elementos en obra. Se indican los materiales y subcontratas que conforman el costo de obra. Se han realizado agrupaciones de materiales y subcontratas que pertenecen al mismo rubro o por capacidad de negociación. Los precios de los materiales de construcción incluidos en el presente presupuesto han sido obtenidos, con base a información brindada por proveedores, de la Internet y de revistas especializadas; siendo estos de carácter referencial y expresados en Nuevos Soles. 2.3.2.3. Costos de equipos y herramienta Se dividen en equipo propio y equipo de terceros. En los equipos propios se debe considerar los costos de depreciación, resto de costo de posesión (intereses seguros y administración); y mantenimiento (repuestos). Las tarifas de alquiler tienen carácter referencial y han sido calculadas con base a información obtenida de proveedores y revistas especializadas. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 37 Los costos incluidos en los análisis de precios unitarios están referidos a tarifas horarias, salvo se indique lo contrario. 2.3.2.4. Fletes Se considera flete al costo adicional que por transporte hasta la obra se debe cargar al precio de los materiales que generalmente se compran en la ciudad o las fábricas. Para el caso del presente proyecto se ha considerado que el desarrollo del proyecto está dentro de los límites de la zona urbana de la ciudad de Huacho y que el flete de los materiales a la obra se realiza con equipo propio, el cual se incluye dentro de los gastos generales del proyecto. 2.3.3. Costos indirectos Son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra y que se clasifican en Gastos Generales y Utilidad. 2.3.3.1. Gastos generales Son los recursos y servicios necesarios para producir y/o ejecutar la obra, pero no asociados a una tarea (partida) de producción especifica. Considera los gastos administrativos de obra, los gastos administrativos de oficina y los gastos financieros relativos a la obra (sobregiros, intereses, tipo de cambio, garantías, etc.). Incluye los costos relacionados a la estructura encargada de la administración de obra en el lugar de la misma. En general los Gastos Generales han sido agrupados en los siguientes rubros: a) Gastos Generales No relacionados con el tiempo de ejecución de obra como son los gastos de licitación y contratación, gastos legales y notariales, licencias, permisos, seguros varios, gastos de la oficina principal, gastos de visitas e inspecciones; b) Gastos Generales relacionados ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 38 con eltiempo de ejecución de obra como sueldos y beneficios del personal de obra (no obreros), Seguros del personal, papelería, comunicaciones, gastos de operación, alquileres, servicios, etc. 2.3.3.2. Utilidades Este término define el monto que percibe la empresa, expresado como porcentaje de pérdidas de otros proyectos. La utilidad expresada como porcentaje define la relación entre la cantidad de dinero recibida al concluir el proyecto (venta), dividido entre la cantidad de dinero recibida al concluir el proyecto (costo); y que se espera sea superior a tener el capital inactivo o en alguna inversión segura que implique un riesgo mínimo. Las teorías económicas y la administración la definen como el importe que resulta de la diferencia entre los ingresos y los costos obtenidos gracias a la actividad económica de las empresas. El cálculo de la utilidad obedece al propósito de mantener a la empresa dentro de la actividad que desarrolla, para ello debe mantener y desarrollar los cuadros de personal e innovar tecnológica y administrativamente sus procesos. Para efectos de estimación de la utilidad se han considerado los siguientes factores: Presupuesto a costo directo y que forma parte del movimiento económico general de la empresa, que puede ser destinado a reinvertir, pagar dividendos. La tasa de retorno esperada, también llamada Tasa Mínima Atractiva de Retorno TMAR que representa el porcentaje que debe recibir la empresa por distraer su capital en determinada obra y representa un estímulo para evitar el cambio de giro en la actividad empresarial. Complejidad de obra, que inciden con los parámetros presupuestales establecidos, se consideran factores como ubicación ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 39 geográfica, clima, logística, entorno social, condiciones de abastecimiento y en general todas aquellas consideraciones que afecten el desarrollo programado de la obra. Interés en su ejecución, determinado por el volumen del contrato, el tipo de cliente, el nivel de competencia y la ponderación de riesgo. Aquí el factor de interés se puede resumir en asignar un porcentaje de utilidad cuando el riesgo es bajo y la competencia alta o contrariamente un porcentaje de utilidad alto cuando el riesgo es alto y la competencia baja. Plazo de ejecución que involucra el tiempo de retorno de la inversión y que afecta el valor del dinero en el tiempo. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 40 3. CAPITULO III: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 41 3.1. Breve reseña histórica Diciembre del 2001 marca el inicio de Chung & Tong Ingenieros SAC, y con ello, el desarrollo sostenido de sus más importantes proyectos, gracias a la experiencia de los socios fundadores, JULIO CHUNG RIOS Y MARCO TONG PIZANGO, y de un excepcional cuadro de profesionales en múltiples sectores de la construcción. La empresa Chung & Tong Ingenieros SAC, son una empresa orientada al sector construcción brindando servicios de consultoría tanto en el desarrollo de proyectos y supervisiones de obras, asimismo cuenta con la división de ejecuciones de obras y desarrollo de proyectos inmobiliarios, con lo cual son una buena alternativa de solución para sus clientes, empresas asociadas e inversionistas. Actualmente están en constante crecimiento en todas sus unidades de negocios, siendo su principal experiencia proyectos de infraestructura bancaria, centros comerciales, edificios institucionales, hospitales y obras viales. 3.2. Organización funcional La empresa Chung & Tong Ingenieros SAC, está fundada y constituida por: Ing. Julio Chung Ríos Gerente General Ing. Marco Tong Pizango Gerente General 3.3. Orientación estratégica 3.3.1. Visión Crecer en todas sus unidades de negocios a fin de poder competir con las principales empresas de ingeniería del medio y tener una consolidación en el mercado de la construcción. 3.3.2. Misión Contribuir con el desarrollo del país, siendo una compañía rentable en todas sus unidades de negocios, brindando satisfacción a sus clientes con servicios de calidad y eficiencia, ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 42 teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente, sumado a la capacitación y bienestar de nuestro personal. 3.3.3. Objetivo Ampliar su posicionamiento en el mercado, mejorando su imagen y servicio. Desarrollar y ejecutar proyectos con ética, responsabilidad y calidad, teniendo en cuenta que dicho proyecto está ligado directamente con la vida humana. 3.3.4. Fortalezas Poseen un capital humano de primer nivel, con aproximadamente 15 años de experiencia en el sector. Aparato logístico completo para obras, maquinaria y equipos necesarios. Tienen buenos socios estratégicos y una amplia relación con proveedores. ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 43 4. CAPITULO IV: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNJFSC - HUACHO INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONALES ORLANDO ANGEL AYALA MAURICIO Página 44 4.1. Planteamiento del Problema 4.1.1. Situación Actual La Institución Emblemática de población mixta, alberga 3, 375 alumnos de Educación Básico regular del nivel primario (1, 028) en un turno y secundario (2, 347) en dos turnos y alumnos CEBA (241). Cuenta con un personal docente y administrativo de 231 personas, de las cuales 4 son Personal Directo, 6 Personal Jerárquico, 60 Docentes del Nivel Primario Nombrados, 1 Docente a Nivel Primario Contratados, 113 Docentes de Secundaria Nombrados, 13 Docentes de Secundaria Contratados, 10 Auxiliares de Educaciones Nombrados, 1 Auxiliar de Educación Contratado, 20 Personal Administrativo Nombrados y 3 Personal Administrativo Contratados. La zona cuenta con energía eléctrica de la red pública cuya red pasa por la avenida Panamericana Norte, además de redes públicas de agua y desagüe con abastecimiento las 24 horas del día. 4.1.2. Problema Central La Institución educativa está conformada por 12 edificaciones organizadas en tomo a dos patios (Secundaria y Primaria), con tres ingresos hacia la avenida Panamericana Norte. La infraestructura de esta Institución Educativa, en cuanto a arquitectura de los 12 pabellones analizados, 2 están en estado regular (F y J) por lo que se puede remodelar y rehabilitar; los otros 10 están en mal estado de conservación y en riesgo de colapsar, ello se debe al haber sobrepasado la vida útil de uso para este tipo de
Compartir